+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)

Содержание

Договор на уборку снега

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)

дата и место подписания

___(наименование или ФИО)___, именуемый(ая) в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___(должность, ФИО)___, действующего на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с одной стороны, и___(наименование или ФИО)___, именуемый(ая) в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ___(должность, ФИО)___, действующего на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по уборке территории _________________, расположенной по адресу: _________________, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Перечень мероприятий по уборке территории определен в задании Заказчика (Приложение N _________________, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).

1.2. Сроки оказания услуг по уборке территории:

1.2.1. Начало: ______________.

1.2.2. Окончание: ___________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Приступить к оказанию услуг не позднее срока, указанного в п. 1.2.1 настоящего Договора.

2.1.2. Оказать услуги по уборке своими силами с использованием собственного оборудования.

2.1.3. Исполнять указания Заказчика о порядке оказания услуг по настоящему Договору.

2.1.4. В ______ срок известить Заказчика об окончании уборки, в том числе в случае ее досрочного окончания, и передать Заказчику оригиналы счета и акта оказанных услуг (Приложение N _________________, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).

2.1.5. В течение ________ со дня подписания акта оказанных услуг вывезти за пределы территории, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, принадлежащее Исполнителю оборудование, использовавшееся для оказания услуг по настоящему Договору.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Обеспечить Исполнителю следующие условия для оказания услуг: ________________ не позднее ___________.

2.2.2. Обеспечить доступ сотрудников и оборудования Исполнителя на территорию, указанную в п. 1.1 настоящего Договора.

2.2.3. Оплатить оказанные услуги в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2.3. Исполнитель вправе:

Договор на уборку и вывоз снега

Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные.

2.3.2. Выполнить работу по настоящему Договору до окончания срока, установленного п. 1.2.2 настоящего Договора (досрочно).

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Проверять ход и качество оказываемых услуг по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

2.5. При наличии претензий к оказанным услугам указать перечень недостатков в акте и согласовать с Исполнителем сроки и порядок их исправления.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора составляет _____ (_________) рублей.

3.2. Порядок оплаты:

3.2.1. Аванс в размере _____ (_________) рублей выплачивается Заказчиком в течение _______ дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора в следующем порядке: ________________ (варианты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя).

3.2.2. Сумма в размере _____ (_________) рублей уплачивается Заказчиком в течение _______ дней с момента получения Заказчиком акта оказанных услуг.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия в результате переговоров — в судебном порядке.

4.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ДОГОВОР N _____ об оказании услуг по уборке территории

г. __________ “___”________ ___ г. _______________________________, именуем______ в дальнейшем “Заказчик”, (наименование или Ф.И.О.) в лице _________________________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О.

) _______________________________________________________, с одной стороны, и (Устава, положения, доверенности или паспорта) ________________________________, именуем______ в дальнейшем “Исполнитель”, (наименование или Ф.И.О.) в лице _________________________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О.

) ________________________________________________________, с другой стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Уборка снега с территории: Пример документа

Заказчик вправе:

2.4.1. Проверять ход и качество оказываемых услуг по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

2.4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

2.4.3. При наличии претензий к оказанным услугам указать перечень недостатков в акте оказанных услуг и согласовать с Исполнителем сроки и порядок их исправления.

Договор на разовую чистку крыльца от снега

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ) г. [вписать нужное] [число, месяц, год] [Наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и [наименование организации, предприятия], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.

], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Подрядчик, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.

По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ по очистке территории Заказчика, расположенной по адресу: [вписать нужное], общей площадью [значение] кв. метров от снега, с учетом его вывоза. 1.2.

Договор подряда на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи

Подрядчик гарантирует качество работ, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора. 6.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг Подрядчика Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего договора. 6.3.

В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, предоставляемые работы подлежат оплате в полном объеме.
6.4.

В случае некачественного выполнения работ по уборке снега или нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 2.1. настоящего договора. 6.5.

Договор на уборку снега с крыш

ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ. 6.1. По окончании работ Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и одновременно представляет Акт сдачи-приемки выполненных работ. 6.2.

Заказчик в течение одного дня с даты предоставления Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать его или представить обоснованный отказ. В случае обоснованного отказа Исполнитель должен устранить указанные замечания и вновь предъявить Заказчику выполненные работы.


Доработки выполняются за счет Исполнителя. При этом Исполнитель не освобождается от ответственности за просрочки выполнения работ. 6.3.

Если в течении одного дня Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и не представить обоснованный отказ, то работы считаются выполненными качественно и в срок и Заказчик обязан произвести оплату в соответствие с пунктом 4.1. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 7.1.

 договора по типам

Меры ответственности сторон применяются в соответствии с существующим Законодательством, действующим на территории России. 5. Порядок разрешения споров 5.1.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 5.2.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный, третейский или народный суд в районе регистрации Заказчика.
5.3.

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков (ст. 782 ГК РФ).

Договор на оказание услуг по расчистке территории от снега

Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке от снега в рамках настоящего договора. 4.1.3. Доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполняемых работ. 4.1.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

4.1.5. Внимание Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору. 4.2. Подрядчик обязан: 4.2.1. Выполнить уборочные работы, предусмотренные п. 1.1.

настоящего договора, в полном объеме, с соблюдением правил техники безопасности при их проведении. 4.2.2. Качественно произвести порученную работу в соответствии с настоящим договором и сдать Заказчику полностью законченную работу.

4.2.3.

3.4.7.

Источник: http://autostrahovka24.ru/dogovor-na-razovuyu-chistku-kryltsa-ot-snega/

Договор подряда на уборку и вывоз снега (примерная форма), Договор (форма) от 25 июля 2014 года

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)

Настоящую форму можнораспечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), гденастройка параметров просмотра и печати устанавливаетсяавтоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобногозаполнения бланк в MS Word представлен в переработанномформате.

Примерная форма

г.________________“__”____________ ____ г.

________________,именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице ________________,действующего на основании ________________, с одной стороны, и________________, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, в лице________________, действующего на основании ________________, сдругой стороны, вместе именуемые “Стороны” и каждый в отдельности”Сторона”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет и цель Договора

1.1.

Подрядчик обязуетсявыполнить по заданию Заказчика работу по уборке и вывозу снега собъектов ________________, ________________, ________________,расположенных по адресам: ________________, ________________,________________ (далее – “объекты”), в соответствии с Графиком,являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N1), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принятьрезультат работы и оплатить его.

1.2. Заказчик обязуетсяоказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:

-обеспечить беспрепятственный доступ работников и техники Подрядчикак объектам;

-уведомить Подрядчика о (аварии, непредвиденные обстоятельства ит.д.) на объектах.

1.2.1. При неисполненииЗаказчиком этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещенияпричиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванныепростоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либоувеличения указанной в Договоре цены работы.

1.2.2. В случаях когдаисполнение работ стало невозможным вследствие действий или упущенийЗаказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной вДоговоре цены с учетом выполненной части работ.

1.2.3. Подрядчик вправене приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях,когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договорупрепятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличииобстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнениеуказанных обязанностей не будет произведено в установленныйсрок.

1.2.4. Подрядчик приналичии обстоятельств, указанных в подпункте 1.2.3 настоящегоДоговора, вправе отказаться от исполнения Договора и потребоватьвозмещения убытков.

1.3. Работа выполняетсяиждивением Подрядчика – его силами и средствами.

1.4. Подрядчик(вправе/не вправе) привлечь к исполнению своих обязательствдругих лиц (субподрядчиков).

Вариант. В случаепривлечения к исполнению своих обязательств других лиц Подрядчиквыступает в роли генерального подрядчика.

Заказчик и субподрядчикне вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушениемдоговоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.

1.5. Начальный и конечныйсроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами вПриложении N 1.

1.6. Подрядчик несетответственность за нарушение как начального и конечного сроков, таки продолжительности выполнения работы.

1.7. Указанные в п.1.5Договора начальный и конечный сроки, продолжительность выполненияработы могут быть изменены Сторонами в следующих случаях:

1.7.1. Самопроизвольноетаяние снегов вследствие изменения погоды или по другим причинам доначала и во время выполнения работ на объектах – Заказчикуведомляет Подрядчика об отсутствии необходимости начинать работыили об их прекращении.

1.7.2. (другиеобстоятельства и порядок изменения сроков).

1.8. Если Подрядчик неприступает своевременно к выполнению работ или выполняет работынастолько медленно, что окончание их к сроку становится явноневозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора ипотребовать возмещения убытков.

1.9. Если во времявыполнения работ станет очевидным, что они не будут выполненынадлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумныйсрок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком вназначенный срок этого требования отказаться от Договора либопоручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а такжепотребовать возмещения убытков.

2.Порядок выполнения работ

2.1. На объекте 1.

Снег сгребается в валы.Из вала с помощью погрузочного оборудования и автосамосвалов снегперемещается на места промежуточного размещения, находящиеся запределами территории объекта. Места промежуточного размещениясогласуются (Заказчиком/Подрядчиком) с муниципальнымиорганами власти.

2.2. На объекте 2.

Снег предварительноскладируется на обозначенном на местности участке территориипосредством погрузочного оборудования машин, задействованных втехнологии безреагентной уборки, с последующей перегрузкой из кучфронтальными погрузчиками в автосамосвалы и вывозом его на пунктыприема снега.

2.3. На объекте 3.

Вывоз снега с объектовдорожного хозяйства (далее – “ОДХ”) Заказчика осуществляется в дваэтапа.

1этап – уборка и выборочный вывоз снега:

-со стоянок и остановок транспорта;

-на пешеходных переходах;

-с мостов, путепроводов, эстакад, из тоннелей;

-в местах массового посещения и интенсивного движения пешеходов.

2этап – после завершения работ по первому этапу осуществляютсясплошная уборка и вывоз снега со всего объекта.

При длительныхинтенсивных снегопадах (свыше 5 см) после выпадения первых 5 смсвежевыпавшего неуплотненного снега начинаются уборка и вывоз снегас ОДХ, подлежащих первоочередной уборке и вывозу снега.

2.4.

Вывоз снегаосуществляется на снегосплавные пункты, указанные в Приложении N 1,и на мобильные снеготаялки.

Источник: http://docs.cntd.ru/document/493610344

Договор подряда на очистку снега с юридическим лицом скачать

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)

ФОРС-МАЖОР6.1.

Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары, иные стихийные бедствия.6.2. Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана в срок известить контрагента о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)

В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных настоящим договором, известить Заказчика не позднее [вписать нужное] с момента возникновения этих обстоятельств. 4.2.4. Устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет.

4.2.5. Внимание В случае обнаружения провалов, просадок дорожного покрытия и люков колодцев принять меры по установке ограждения вокруг поврежденного участка и поставить об этом в известность в течение [вписать нужное] Заказчика. 5. Порядок сдачи-приемки работ 5.1.

После выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик передает Заказчику акт выполненных работ. Заказчик обязан подписать акт выполненных работ и направить его Подрядчику не позднее [значение] дней с даты его получения.

Если такой акт Заказчиком не направлен Подрядчику, работа по уборке снега считается принятой и оказанной надлежащим образом.

5.2.

В случае обнаружения в ходе выполнения работ или при подписании акта сдачи-приемки работ нарушений к требованиям по качеству выполненных работ, определенных в настоящем договоре, и невозможности устранения недостатков немедленно Заказчик в течение [значение] часов с момента обнаружения таких нарушений должен составить совместно с Подрядчиком акт, в котором должны быть оговорены состав и сроки устранения недостатков в выполненной работе. Устранение недостатков проводится за счет Подрядчика не позднее [значение] дней с даты подписания акта уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.

6. Ответственность Сторон 6.1.

Договор подряда на выполнение работ по очистке…

Выполнить работу по настоящему Договору до окончания срока, установленного в Графике (досрочно). В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-сдачи результата работ.3.3.6.

В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.3.3.7.

Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору подряда препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. В этом случае Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.3.4.

Россия / Показ на всю Россию Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ) г. [вписать нужное] [число, месяц, год] [Наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и [наименование организации, предприятия], в лице [должность руководителя, Ф.

И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Подрядчик, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ по очистке территории Заказчика, расположенной по адресу: [вписать нужное], общей площадью [значение] кв. метров от снега, с учетом его вывоза. 1.2.

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями Договора.7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.7.4.

Уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.7.5. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.7.6.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.7.7. Приложение:1. Акт приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1). 8.

Договор подряда на очистку снега с юридическим лицом скачать бесплатно

ДОГОВОР N на уборку и вывоз снега г. » » г.

, именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с одной стороны, и , именуем в дальнейшем «Подрядчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По настоящему Договору Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в период с » » г.

по » » г. выполнить работы по уборке и вывозу снега (далее — «работы») с территории (далее » Территория»), расположенной по адресу: , а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ. Общая площадь Территории ( ) кв. м. 1.2. Сроки выполнения работы по настоящему Договору: 1.2.1. Начало: . 1.2.2. Окончание: . 1.3.

Работа по данному Договору выполняется иждивением Подрядчика — его силами и средствами. 2.Договор подряда на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи Договор N на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледиг. » » г. , именуем в дальнейшем «Заказчик»,(наименование или Ф.И.О.)в лице , действующ (должность, Ф.И.О.

)на основании , с одной стороны,(Устава, положения, доверенности или паспорта)и , именуем в дальнейшем «Подрядчик»,(наименование или Ф.И.О.)в лице , действующ (должность, Ф.И.О.)на основании , с другой(Устава, положения, доверенности или паспорта)стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1.

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по очистке кровли от снега и наледи на зданиях, расположенных по адресам, указанным в п. 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.1.2.

В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы, а также возмещает фактически понесенные Подрядчиком убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.6.

Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений. 7. Форс-мажор 7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ) г. [вписать нужное] [число, месяц, год] [Наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и [наименование организации, предприятия], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Подрядчик, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ по очистке территории Заказчика, расположенной по адресу: [вписать нужное], общей площадью [значение] кв. метров от снега, с учетом его вывоза. 1.2.

В случае обнаружения в ходе выполнения работ или при подписании акта сдачи-приемки работ нарушений к требованиям по качеству выполненных работ, определенных в настоящем договоре, и невозможности устранения недостатков немедленно Заказчик в течение [значение] часов с момента обнаружения таких нарушений должен составить совместно с Подрядчиком акт, в котором должны быть оговорены состав и сроки устранения недостатков в выполненной работе. Устранение недостатков проводится за счет Подрядчика не позднее [значение] дней с даты подписания акта уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за просрочку выполнения работ. В случае если в течение [значение] часов с момента обнаружения нарушений Заказчиком не был составлен и подписан Подрядчиком акт, работа считается оказанной надлежащим образом. 6. Ответственность Сторон 6.1.

Источник: http://law-uradres.ru/dogovor-podryada-na-ochistku-snega-s-yuridicheskim-litsom-skachat/

Договор на оказание услуг по вывозу снега – Договор оказания услуг, работ

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)

г. ___________                                                                                                      «___» _______________20__ г.

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании ______________с одной стороны, и

____________________________________________________________________________________, в лице  ________________________________________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе или раздельно в дальнейшем именуемые «Стороны» («Сторона»),  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по вывозу снега   с территории и от объектов Заказчика по адресу: ____________________________________________________________________________________________

1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные Исполнителем работы в порядке, установленном настоящим Договором.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Обеспечить бесперебойный доступ на свою территорию автотранспорта Исполнителя и установить на месте складирования и сбора снега контейнер (бункер), предназначенный для механизированной погрузки в спец.транспорт, объемом  ___ куб.м. Заказчик обеспечивает наличие площадки для установки контейнера (бункера) и свободных подъездных путей с твердым покрытием.

2.1.2. Содержать используемые (арендованные) контейнеры (бункеры) для хранения снега, площадку и подъездные пути к ней в исправном состоянии, обеспечить их сохранность.

2.1.3. Произвести своевременную оплату услуг, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Осуществлять вывоз снега, при наличии отдельного места и тары для временного складирования мусора:

  • по заявкам Заказчика, передаваемым через Единую диспетчерскую службу Исполнителя по тел. _______________
  • по графику, по следующим дням недели ___________________________________________________,

с территории и от объектов Заказчика, указанных в п. 1.1. настоящего Договора,

  • контейнерами объёмом  0,8 м.куб.
  • бункерами-накопителями объёмом 8 м.куб
  • бункерами-накопителями объемом 20 м. куб.
  • бункерами-накопителями объемом 27 м. куб.
  • бункерами-накопителями объемом 36 м.куб.

2.3.2. В течение 1 (одного) рабочего дня  с момента заключения договора, предоставить Заказчику в аренду контейнер (бункер) соответствующего объема.

2.4.Исполнитель имеет право отказаться от вывоза снега, в случае, если Заказчиком не будут соблюдены обязанности по настоящему Договору.

3. Сроки выполнения работ и порядок расчетов

3.1. При осуществлении вывоза снега по заявкам Заказчик подает предварительную заявку через ЕДС до 16.00ч. дня, предшествующего исполнению.

3.2. Погрузка снега в контейнер (бункер) осуществляется силами Заказчика.

3.3. Выполнение работ оформляется в конце месяца актом выполненных работ и счетом-фактурой.

3.4. Тариф на вывоз 1 бункера (контейнера) составляет:

  • объемом 0,8 куб.м – ______ руб. с учетом НДС
  • объемом 8 куб.м – __________ руб. с учетом НДС
  • объемом 20 куб.м – ___________  руб. с учетом НДС
  • объемом 27 куб.м – ___________ руб. с учетом НДС
  • объемом 36 куб.м – ___________ руб. с учетом НДС

3.5. В случае ложного вызова либо невозможности исполнения заявки (отсутствия доступа на территорию Заказчика, неисправность контейнера и пр.), последний выплачивает Исполнителю компенсацию в размере 50% от стоимости услуг, указанной в п. 3.4. договора.

3.6. При невозможности механизированной погрузки снега в спец.транспорт по вине Заказчика (сломан контейнер, нетиповая тара, отсутствие свободного подъездного пути с твердым покрытием и пр.) Заказчик дополнительно оплачивает Исполнителю за ручную погрузку снега силами Исполнителя 300 руб. с учетом НДС в час.

3.7. При заказе менее 5 контейнеров (бункеров) одного объема дополнительно взимается плата за аренду бункера (контейнера) в размере:

  • объемом 0,8 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 8 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 20 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 27 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 36 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер).

3.8. Заказчик вносит денежные средства в размере, определяемом актом выполненных работ, на расчетный счет Исполнителя, в течение 5-ти календарных дней с момента направления Исполнителем акта выполненных работ.

3.9. За нарушение срока оплаты, указанного  п. 3.8. договора Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере __% от  ежемесячной стоимости   фактически  оказанных услуг по настоящему  договору. Штраф начисляется с даты нарушения срока оплаты и до даты фактического исполнения Заказчиком своих денежных обязательств.

3.10. Вывоз снега осуществляется с «___» __________ 20__ года.

4. Ответственность сторон

4.1. Заказчик несет полную материальную ответственность за сохранность предоставленного по заявке (на период погрузки) и/или в аренду контейнера (бункера).

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, виновная Сторона возмещает причиненные убытки на основании их документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Заказчик несет административную и материальную ответственность перед органами милиции и санитарным надзором за общее санитарное состояние своей территории и дезинфекцию мусоросборников.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между ними.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать отправителя и дату отправления.

6.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с ____.____.20__ года и действует до ____.____.20__ года. В случае если ни одна из сторон не менее чем за 30 календарных дней до окончания действия  договора не заявит о намерении его расторгнуть, то договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год.

6.5. В случае расторжения сторонами  настоящего договора, Заказчик в течение одного рабочего дня с даты подписания  соответствующего соглашения передает по акту приема-передачи Исполнителю предоставленный в аренду контейнер (бункер). 

7. Особые условия

7.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.3. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

7.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться гражданским законодательством Российской Федерации.

Приема–передачи бункера (контейнера)

г. _____________                                                                                                             ________20__ г.

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании _______ с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________, в лице  ___________________________________________________________________________ действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,  вместе или раздельно в дальнейшем именуемые «Стороны» («Сторона»), составили настоящий  АКТ о нижеследующем:

1. В целях исполнения п. 2.3.2. Договора № ___ от «___» ___________ 20__ года  на оказание услуг по вывозу мусора,

Исполнитель передает, а Заказчик принимает  для установки по адресу: ____________________________________________________________________________________________

следующее количество бункеров (Контейнеров):

№/п/пНаименованиеЕдиница измерения     шт. Объем, м. куб.КоличествоЗалоговая стоимость, с учетом НДС
       ИТОГО

2. Передаваемые в аренду бункера (контейнеры) находятся в исправном состоянии, трещин, вмятин, и иных дефектов, не позволяющих использовать арендованное имущество, не имеют.

3. Заказчик  в отношении предоставляемого  в аренду имущества  претензий  не имеет.

Подписи сторон:

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%83_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0/

Пример договора по ☎ уборке снега

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)

Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору: — обеспечить беспрепятственный доступ работников и техники Подрядчика к объектам; — уведомить Подрядчика о (аварии, непредвиденные обстоятельства и т.д.) на объектах. 1.2.1.

При неисполнении Заказчиком этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы. 1.2.2.

В случаях когда исполнение работ стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работ. 1.2.3.

В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы, а также возмещает фактически понесенные Подрядчиком убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.6.

Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений. 7. Форс-мажор 7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

400 bad request

Заключительные положения Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 6.1. Приложения к настоящему договору: 6.1.1. Соглашение сторон о размерах оплаты возмездных Услуг; 6.1.2. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 8.

Адреса и банковские реквизиты сторон Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью Исполнитель 9.
Подписи сторон Заказчик М. п. Исполнитель М. п.

Приложение к договору № от » » 2006 г.

Источник: http://sovetnik36.ru/primer-dogovora-po-uborke-snega/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.