+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор подряда на выполнение сантехнических работ

Содержание

Договор подряда на установку сантехнического оборудования (примерная форма), Договор (форма) от 25 июля 2014 года

Договор подряда на выполнение сантехнических работ

Настоящую форму можнораспечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), гденастройка параметров просмотра и печати устанавливаетсяавтоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобногозаполнения бланк в MS Word представлен в переработанномформате.

Примерная форма

г.________________“__”____________ ____ г.

________________,именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________,действующ__ на основании Устава (положения, доверенности и т.д.), содной стороны, и ________________, именуем__ далее “Заказчик”, влице ________________, действующ__ на основании Устава (положения,доверенности и т.д.), с другой стороны, заключили настоящий Договоро нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1.

Подрядчик обязуетсяв установленный Договором срок в соответствии с заданием Заказчикаи предоставленной им проектной и рабочей документацией выполнитьсвоими и привлеченными силами и средствами работы по установкесантехнического и сангигиенического оборудования, в том числе________________, здания (или: сооружения) по адресу:________________ (далее – “Работы” и “Объект”), а Заказчикобязуется создать Подрядчику установленные Договором условия длявыполнения Работ, принять их результат (соответствующие заданнымпроектом параметрам) и уплатить согласованную Сторонами в сметецену.

1.2. Объект принадлежитЗаказчику на праве собственности (или: на праве аренды и т.д.) наосновании свидетельства о государственной регистрации права: серия________ N ________.

1.3. Проектнаядокументация предоставляется Заказчиком исключительно для целейнастоящего Договора, составлена на основании проведенных инженерныхизысканий, утверждена Заказчиком и имеет положительное заключениегосударственной (вариант: негосударственной) экспертизы от “__”____________ ____ г. N ____.

1.3.1. Состав проектнойдокументации: ________________.

1.4. Рабочая документацияпредоставляется Заказчиком исключительно для целей настоящегоДоговора, составлена в целях реализации технических итехнологических решений, содержащихся в проектной документации наОбъект.

1.4.1. Состав рабочейдокументации: ________________.

1.5. Стороны призналиобязательными к исполнению требования, содержащиеся в:

1.5.1. Строительныхнормах и правилах:

-________________;

-________________.

1.5.2. Санитарных нормахи правилах:

-________________;

-________________;

-________________.

1.5.3. ГОСТ:

-________________;

-________________;

-________________.

1.6. Комплекс Работ понастоящему Договору состоит из выполнения следующихмероприятий:

1.6.1. (демонтаж и)установка сантехнического оборудования;

1.6.2. (демонтаж и)установка сангигиенического оборудования;

1.6.3. (демонтаж и)установка (иные виды сходного оборудования);

1.6.4. подключение кдействующим сетям и пуско-наладочные работы сантехнического исангигиенического оборудования Объекта.

1.7. Работы по настоящемуДоговору выполняются Подрядчиком лично (или: совместно ссубподрядчиками, перечень которых приведен в Приложении N ____ кнастоящему Договору (далее – субподрядчики)).

2.Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик обязуетсявыполнить Работы в сроки, определенные в Плане-графике Работ(Приложение N ____ к настоящему Договору), учитывая, что началоработ должно быть не позднее “__” ____________ ____ г.

, а окончаниеработ – не позднее “__” ____________ ____ г.

2.2.

Сроки могут бытьизменены письменным соглашением Сторон в следующих случаях:

а) ________________;

б) ________________;

в) ________________.

3.Стоимость работ

3.1. Стоимость Работсогласована Сторонами в смете (Приложение N ____ к настоящемуДоговору).

3.2. Оплата Работпроизводится поэтапно в сроки, установленные в смете.

3.3. Порядок оплатыРабот: ________________.

3.4.

Если возникланеобходимость в проведении дополнительных работ, что увеличиваетстоимость Работ, Подрядчик обязан в срок ________________предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся напревышение сметной стоимости Работ, вправе отказаться от настоящегоДоговора.

3.5.

В случае досрочногорасторжения настоящего Договора Подрядчик обязуется возвратитьЗаказчику авансовый платеж в размере _______________(________________) рублей (в случае, если таковой был фактическиуплачен) в следующем порядке: ________________.

3.6. Стоимость Работможет быть изменена только по письменному соглашению Сторон.

3.7. Документальноподтвержденная экономия Подрядчика распределяется в следующихдолях: Подрядчику – ____%, Заказчику – ____%.

4.Обеспечение Работ материалами и оборудованием

4.1. Обеспечение Работматериалами, оборудованием, изделиями и конструкциями,санитарно-техническим, электротехническим и иным инженернымоборудованием осуществляет Подрядчик.

4.2. Заказчик такжевправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ понастоящему Договору приобретать необходимое оборудование иматериалы.

При этом стоимость Работ, подлежащая оплате Подрядчику,уменьшается на стоимость приобретенного Заказчиком оборудования иматериалов.

4.3. Все поставляемые длястроительства материалы и оборудование должны иметь соответствующиесертификаты, технические паспорта и другие документы,удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п.

должныбыть предоставлены другой Стороне за ________________ дней доначала производства работ, выполняемых с использованием этихматериалов и оборудования.

4.4. Приемку, разгрузку искладирование прибывающих на объект материалов и оборудования (втом числе материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком)осуществляет Подрядчик.

4.5.

Сторона, передающаяоборудование в монтаж, обязана сопроводить его документациейпредприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

Источник: http://docs.cntd.ru/document/493610345

Договор на сантехнические работы между юридическими лицами

Договор подряда на выполнение сантехнических работ

Исполнитель имеет право прекратить в одностороннем порядке без предварительного уведомления Заказчика обслуживание в случае, если последний нарушил срок оплаты.4.5. Исполнитель может отказать Заказчику в обслуживании, если в баке туалетной кабины находится мусор, препятствующий освобождению бака.4.6.

Заказчик в течение 7-ми дней (но в любом случае не позднее 15-го числа месяца следующего за отчетным) со дня получения АКТА обязан предоставить Исполнителю подписанный АКТ, или предъявить письменную претензию о невыполнении обязательств ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему Договору в части вывоза отходов за прошедший месяц.

В противном случае Исполнитель считает работы полностью выполненными и вправе в одностороннем порядке подписать АКТ, который будет являться основанием для взаимных расчетов.

Договорподряда на выполнение работ

2.3.

настоящего договора; – предоставить Подрядчику для выполнения работ ……………………………………………. ………………………………………………………………………………….….…………….…; – принять выполненные работы по акту приемки-передачи в течение …….…… календарных дней после получения от Подрядчика уведомления о завершении всех работ; – произвести окончательную оплату согласно п.

2.3. по акту приемки-передачи; – сообщить Подрядчику об обнаруженных им нарушениях качества работ, которые в дальнейшем могут привести к нарушению технологии и необходимых гарантий качества.

Договор подряда на выполнение сантехнических работ

3.4. Подрядчик обязан: 3.4.1.

Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ.

3.4.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока. 4. Стоимость работ и порядок расчетов 4.1.

Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

Договор подряда на сантехнические работы с частынм лицом

7.

Ответственность сторон 7.1.

Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.

7.2.

Договор подряда на выполнение сантехнических работ [место заключения договора] [число, месяц, год] [Ф. И. О.

заказчика], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [Полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, Ф. И. О.

], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: [вписать нужное] (далее — Объект). 1.2.

В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет [виды и объем работ]. 1.3. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

Договор на оказание услуг

Договор на оказание сантехнических услуг № _______ г. Новосибирск “___” __________ 200__ г. _______________________________, паспорт серия_____номер__________, выдан ______________ «___»___________ ____ г.

______________, зарегистрирован (а)___ по адресу: ______________________________________, именуем в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны, и _____________________________, именуем в дальнейшем “Заказчик” паспорт серия______номер___________, выдан______________ «__», зарегистрирован (а) по адресу:_____________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

Предмет Договора 1.1. По Договору оказания сантехнических услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п.

1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: ________________________________________________________________________________ (перечислить услуги) (далее – услуги). 1.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта о выполнении услуг по настоящему Договору Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Сумма Договора и порядок расчетов 2.1. Услуги оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

2.2. Сумма настоящего Договора составляет ______________________________________ (сумма цифрами ____________________, в том числе НДС ___% ___________________________________ и прописью) (сумма цифрами и прописью) 2.3. Оплата по настоящему Договору производится:________________________________ (точная дата выполнения заявки) 3.

3.1.4. Выполнить работу лично.

3.1.5. Представить отчет об исполнении услуг и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств. 3.2. Заказчик обязан: 3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п.

2.2 настоящего Договора, в течение ___ дней с момента подписания акта о выполнении услуг. 3.4. Заказчик имеет право: 3.4.1.

4. Ответственность Сторон 4.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п.

7.1 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета ___% от суммы Договора за каждый день просрочки. 4.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за оказанные услуги Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере ___% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более ___% указанной суммы.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 5.2.

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

Заказчик _____________________________ подпись__________ Исполнитель _______________________________ подпись__________

Договор № на оказание сантехнических работ и услуг

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ3.1.

Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:- Начало работ « » 2019г.- Общая продолжительность работ — дня.

Данные сроки могут быть пересмотрены по соглашению сторон, а также изменены в связи с форс-мажорными обстоятельствами.3.2. Описание отдельных этапов работ и сроки их окончания определяются Приложением № 1.4.

СТОИМОСТЬ РАБОТ4.1. Общая стоимость работ составляет руб.

и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Цена каждого вида работ устанавливается действующими на данный момент расценками Подрядчика. 4.2. Подрядчик вправе требовать увеличения стоимости работ в случае, если поправки в план работ будут внесены Заказчиком после подписания Договора и плана работ и будут в сумме составлять более 0,5 (ноль целых пять десятых)% от общей стоимости работ.

Договор на оказание сантехнических услуг

Конструктор документов>Договоры>Договор возмездного оказания услуг>Договоры оказания услуг> Согласно договору по оказанию сантехнических услуг специалист по поручению (просьбе или заявке) клиента осуществляет монтаж или ремонт сантехнического и отопительного оборудования, а клиент принимает эти работы и производит оплату.

Образец договора на оказание сантехнических услуг Быть затопленным соседями сверху или самому стать виновником потопа не хотелось бы никому, да и остаться без отопления в мороз тоже.

Поэтому своевременный ремонт и грамотный монтаж позволит избежать таких неприятностей, а для этого вам следует не самостоятельно исправить неполадки, а обратиться к профессионалам, заключив в письменном виде договор на оказание сантехнических услуг, образец которого можно сформировать в нашем сервисе.

Казалось бы, почему нельзя договориться обо всем с сантехником на словах? Безусловно, никто не запрещает устных договоренностей, но как показывает и реальность — именно наличие письменного документа помогает избежать множества спорных моментов между заказчиком и исполнителем. Ведь именно в соглашении с сантехником фиксируются все те договоренности, на которых обоюдно сошлись стороны.

Поэтому важно включить в договор на оказание сантехнических услуг, образец которого вы будете согласовывать с исполнителем, такие условия:

  • какой именно перечень услуг должен оказать специалист (это может быть замена всего отопительного оборудования в квартире, например, если вы решили старые батареи сменить на современные регулируемые радиаторы, или же вам требуется просто поменять прокладку в смесителе). Тут также не лишним будет отметить, кто предоставляет детали и оборудование для замены (от этого, зависит и гарантийный срок работ, и их стоимость);
  • срок исполнения сантехнических работ. Естественно, срок зависит от объема работ и также от их срочности. Некоторые сантехнические действия требуют, например, отключения водоснабжения в доме и соответственно сначала необходимо получить такое разрешение, а уже потом выполнять работы;
  • цена. Нужно четко определять стоимость сантехнического обслуживания: она может опираться на утвержденный прайс либо состоять из конкретной сумму;
  • ответственность сторон. Здесь не лишним будет указать, какие гарантии предоставляет на свои услуги сантехник.

У нас в сервисе вы можете скачать образец договора на оказание сантехнических услуг за несколько минут, подставив в него свои данные.

С этим шаблоном часто используют:

  • Договор на организацию концерта
  • Договор на вывоз бытовых отходов
  • Договор на вывоз грунта
  • Договор на вывоз люминесцентных ламп
  • Договор на вывоз металлолома

Популярные документы и процедуры:

  • Доверенность в прокуратуру
  • Доверенность в службу судебных приставов
  • Лицензионный договор (исключительная лицензия)
  • Приказ о составлении номенклатуры дел
  • Образец договора на организацию питания сотрудников

Договор подряда на установку сантехнического оборудования

Оплата Работ производится поэтапно в сроки, установленные в смете. 3.3. Порядок оплаты Работ: ____________________________________. 3.4. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, что увеличивает стоимость Работ, Подрядчик обязан в срок __________ предупредить об этом Заказчика.

Заказчик, не согласившийся на превышение сметной стоимости Работ, вправе отказаться от настоящего Договора.

3.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в размере ________ (__________) рублей (в случае, если таковой был фактически уплачен) в следующем порядке: ____ _____________________________________________. 3.6. Стоимость Работ может быть изменена только по письменному соглашению Сторон.

Источник: http://civilyur.ru/dogovor-na-santehnicheskie-raboty-mezhdu-juridicheskimi-licami-92947/

Договор подряда на сантехнические работы с частынм лицом

Договор подряда на выполнение сантехнических работ

В результате неправильно установки деревянных балок, поддерживающих кровлю, нагрузка от выпавшего снега проломила крышу и потоки растаявшей воды хлынули на голову удивленным хозяевам.

Поэтому: договор в письменной форме, гарантии по качеству работы – обязательно. Скачать договор на кровельные работы между физическими лицами по ссылке.

Договор на проведение фотосессии между физическими лицами Запечатление торжественных мероприятий задача для профессионального фотографа.

Если вы экономите на съемке в профессиональной фотостудии, то следующий договор позволит закрепить свои правоотношения с частным фотографом. Образец договора на проведение фотосессии между физическими лицами ссылке. На этом обзор договоров, заключаемых между физическими лицами на выполнение работ, считаю завершенным.

Внимание

Ответственность за сохранность материалов, завезенных на объект для производства работ, несет Заказчик. В случае невозможности обеспечения Заказчиком гарантированной сохранности указанных материалов, Подрядчик имеет право самостоятельного ответственного хранения указанных материалов на время перерывов в исполнении работ.

3.
по мере исполнения работ на указанную сумму,2-й этап: р. по мере исполнения работ на указанную сумму,3-й этап: р. по мере исполнения работ на указанную сумму.3.3.

Договор между физическими лицами на выполнение работ

Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков. 3.4. Подрядчик обязан: 3.4.1.

Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 3.4.2.

Обычно расходы на транспортные услуги существенно удорожают демонтаж Скачать образец договора на демонтажные работы между физическими лицами отсюда. Договор на сантехнические работы между физическими лицами При формулировке предмета договора на сантехнические работы, желательно заранее проконсультироваться со знающим специалистом или основательно покопаться в интернете.

Потому, что формулировка «замена крестовины фановой трубы» может звучать для нормального обывателя полной бессмыслицей. А вам необходимо конкретно указать, за что вы платите деньги.Кроме того, учтите, что санитарно-технические инженерные сети, такие как трубы, стояки, радиаторы отопления – это источники повышенной опасности в плане протечек и затопления.

  • Начните заполнение договора с даты и места его составления. Не буду разъяснять, зачем это нужно, потому что придется углубиться в теорию гражданского права. Просто примите на веру и исполняйте.
  • Теперь внесите данные о заказчике и исполнителе работ. Данные исполнителя перепишите с его паспорта. Заодно убедитесь, что он тот, за кого себя выдает.
  • Следующий шаг – определить предмет договора. То есть сформулировать, какой вид работ выполняет для вас исполнитель. Старайтесь максимально точно выразить суть работы. Например, если это поклейка обоев, то напишите «Исполнитель обязуется наклеить обои в жилых комнатах и коридоре квартиры, расположенной по адресу…»
  • Определите, в какой срок работа должна быть завершена, например «Работы должна быть выполнена в течение пяти дней, с момента заключения настоящего договора».

Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.2.3. Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.2.4.

Подрядчик обязуется закончить работы не позднее, чем через банковский день с момента оплаты стоимости материалов согласно Приложения 1.2.5. Подрядчик имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с Заказчиком.2.6.

Подрядчик гарантирует, что если в течение 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ Заказчиком будут выявлены какие-либо скрытые дефекты монтажа, то они будут бесплатно устранены Подрядчиком не позднее, чем за 10 банковских дней.2.7.

Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ. 3.4.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

4. Стоимость работ и порядок расчетов 4.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. 4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора. 4.2. Цена договора включает в себя компенсацию издержек Генерального подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. 4.3. Стоимость работ является твердой. 4.4.

В случае нарушения сроков оплаты работы, предусмотренных разделом 4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 8. Разрешение споров 8.1.

Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. 8.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика. 9. Заключительные положения 9.1.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим гражданским законодательством РФ. 9.2.

Договор подряда на выполнение сантехнических работ [место заключения договора] [число, месяц, год] [Ф. И. О. заказчика], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [Полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: [вписать нужное] (далее — Объект).

1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет [виды и объем работ]. 1.3.

Источник: http://1privilege.ru/dogovor-podryada-na-santehnicheskie-raboty-s-chastynm-litsom/

Договор подряда с сантехником образец

Договор подряда на выполнение сантехнических работ

Договор подряда на выполнение сантехнических работ [место заключения договора] [число, месяц, год] [Ф. И. О. заказчика], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [Полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, Ф. И. О.

], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: [вписать нужное] (далее — Объект). 1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет [виды и объем работ]. 1.3.

Договор подряда на сантехнические работы

Если объемы работ или стоимость расходных материалов в ходе производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении цены договора. 4.5.

Заказчик выплачивает Генеральному подрядчику аванс в размере [вписать нужное]. 4.6. Окончательный расчет производится Заказчиком после передачи результата работ Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок. 5. Гарантии качества 5.1.

Результат работы, выполненной по настоящему договору, должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода.

В момент передачи Заказчику результат выполненной работы должен обладать свойствами, определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для обычного использования результата работы такого рода. 5.2.

Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков. 3.4. Подрядчик обязан: 3.4.1.

Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.4.2.

Договор на сантехнические работы с физическим лицом

Договор подряда на выполнение сантехнических работ

В результате неправильно установки деревянных балок, поддерживающих кровлю, нагрузка от выпавшего снега проломила крышу и потоки растаявшей воды хлынули на голову удивленным хозяевам.

Поэтому: договор в письменной форме, гарантии по качеству работы – обязательно. Скачать договор на кровельные работы между физическими лицами по ссылке.

Договор на проведение фотосессии между физическими лицами Запечатление торжественных мероприятий задача для профессионального фотографа.

Если вы экономите на съемке в профессиональной фотостудии, то следующий договор позволит закрепить свои правоотношения с частным фотографом. Образец договора на проведение фотосессии между физическими лицами ссылке. На этом обзор договоров, заключаемых между физическими лицами на выполнение работ, считаю завершенным.

Договор на оказание услуг по обслуживанию сантехники

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора по возможности разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны обращаются в Арбитражный суд г.

Москвы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ИСПОЛНИТЕЛЬ: Факт. адрес: 127015, г.Москва, ул. Новодмитровская д. 5А, стр.

1, оф.1201. т/ф.787-34-44, 787-36-66 Р/с 40702810903000000305 в «Барклайс Банк» г.Москва ГУП г.Москвы трест «М», ИНН 7777777777, КПП 777777777 Юр.адрес: 100000; г.Москва, ул.Бойкова д.28 Факт.адрес: 100000; г.Москва, ул.Бойкова д.28, тел.

000-00-00, 001-11-11 Р/с 40600000000000000000 в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) К/с 30101810600000000000, БИК 044585000 8.

 договора по типам

Договор № на оказание сантехнических работ и услуг На проведение сантехнических работ в помещении, находящейся по адресу: , именуемое в дальнейшем Объект, между , именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ООО «Центр Бытовых Услуг» , именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Подрядчик обязуется выполнить сантехнические работы на Объекте по вышеуказанному адресу (собственными либо привлеченными силами и средствами) в соответствии c условиями настоящего Договора, заданием Заказчика, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат, подписать соответствующий акт выполненных работ и уплатить цену, указанную в Договоре, в сроки, обусловленные в Договоре.2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Обязанности Подрядчика: 2.1.1.

Источник: http://dcvesta.ru/dogovor-na-santehnicheskie-raboty-s-fizicheskim-litsom/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.