+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор субподряда на выполнение проектных и сметных работ

Содержание

Договор подряда и субподряда. Договор субподряда на выполнение проектных и сметных работ

Договор субподряда на выполнение проектных и сметных работ
г. _______________ “__”___________ ____ г.

Именуем__ в дальнейшем “Генподрядчик”, в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, лицензии N _____ от “__”___________ ____ г.

, выданной ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем__ в дальнейшем “Субподрядчик”, в лице ____________________, действующ__ на основании ____________________ и лицензии N _____ от “__”___________ ____ г.

, выданной ____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик принимает на себя выполнение работ _________________________ на _________________________, находящемся по адресу: _________________________, согласно проектно-сметной документации, утвержденной заказчиком строительства (Приложение N 1).

1.2. Работы выполняются из материалов Генподрядчика, за исключением тех материалов, которые по условиям настоящего Договора предоставил Субподрядчик.

Вариант: Субподрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, собственными силами и средствами в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией с учетом возможных изменений объема работ.

1.3. Качество материала Субподрядчика должно соответствовать _________________________.

1.4. Риск случайной гибели или порчи материалов Субподрядчика с момента передачи несет Генподрядчик.

1.5. Генподрядчик на срок действия Договора предоставляет Субподрядчику следующий инструмент и оборудование для выполнения работ:

В количестве __________, цена _______________;

В количестве __________, цена _______________.

1.6. Материал, инструмент, оборудование и необходимые условия должны быть предоставлены Субподрядчику для выполнения работ по акту в течение _______________ с момента подписания настоящего Договора.

1.7. В случае недоброкачественности предоставленного материала Генподрядчик обязан произвести замену материала в срок _______________ с момента уведомления его Подрядчиком.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена протоколом соглашения о договорной цене (Приложение N 2) и составляет _____ (__________) рублей.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Дата начала работ: “__”___________ ____ г.

Дата окончания работ: “__”___________ ____ г.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязательства Субподрядчика.

Для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик принимает на себя обязательство:

4.1.1. Обеспечить:

Готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные Договором, а также создание условий для производства последующих работ;

Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями;

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

В ходе выполнения работ на строительной площадке проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию территории строительства.

4.1.2. Осуществлять систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

4.1.3. Вывезти в _____-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенных работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, строительные материалы.

4.1.4. При полном завершении работ в _____-дневный срок известить об этом Генподрядчика.

4.1.5. Произвести индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принять участие в комплексном его опробовании.

4.1.6. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

Непригодности или недоброкачественности предоставленных Генподрядчиком материалов, оборудования, технической документации;

Возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

Иных не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.7. Устранять по требованию Генподрядчика и за его счет недостатки, за которые Субподрядчик не несет ответственности.

4.1.8. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Генподрядчиком, и не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.1.9. Исполнять полученные в ходе строительства указания Генподрядчика, если такие указания не противоречат условиям строительного подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

4.1.10. Привлекать сторонних исполнителей для выполнения работ по настоящему Договору только с письменного согласия Генподрядчика.

Источник: https://ovokras.ru/mezhdunarodnoe-pravo/dogovor-podryada-i-subpodryada-dogovor-subpodryada-na-vypolnenie-proektnyh.html

Договор субподряда на выполнение работ по разработке проектной документации

Договор субподряда на выполнение проектных и сметных работ

После завершения работ по договору Субподрядчик направляет Генподрядчику результаты работ в 6 (шести) экземплярах (в том числе 1 экземпляр в электронном виде в формате PDF) с предоставлением накладной на передачу результатов работ в 2 (двух) экземплярах и акта сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах. 4.2. Генпроектировщик в течение 5 календарных дней после получения результатов работ, накладной и акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Субподрядчику подписанный и скрепленный печатью один экземпляр накладной на передачу результатов работ, соответствующего акта или в письменной форме мотивированный отказ от приемки результатов работ, их видов (этапов). При наличии мотивированного отказа Генпроектировщика от принятия выполненных работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и сроками их устранения.

4.3.

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации

Заказчик в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, с даты заключения договора на выполнение работ, перечисляет аванс в размере … % от общей стоимости Работ, что составляет … (…) рублей, в том числе НДС 18 % — … (…) рублей … коп.2.2.2.

Оплата полностью выполненных по каждому этапу Работ осуществляется Заказчиком на основании акта сдачи-приемки Работ по соответствующему этапу, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его подписания Сторонами, с пропорциональным удержанием выплаченного аванса.2.3.

Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.2.4.
Прием Работ по каждому этапу и процедура подписания акта сдачи-приемки Работ осуществляется в соответствии с п.п. 4.2.-4.4.

договора на выполнение работ.2.5.

Субподрядчиком принятых на себя обязательств по договору и (или) о невозможности получения ожидаемого результата работ.

Приостановить работы до получения от Генподрядчика соответствующих указаний; устранить в соответствии с замечаниями органов государственной экспертизы в пятидневный срок недостатки, допущенные в проектной, в том числе сметной, документации; передать Генподрядчику результаты работ в сроки, предусмотренные договором, а также согласованную в соответствии с законодательством проектную документацию в шести экземплярах (в том числе один экземпляр в электронном виде в формате разработки документации); гарантировать соблюдение конфиденциальности в отношении сведений, полученных от Генподрядчика или ставших им известными в ходе выполнения работ по договору; выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. 5.5.

400 bad request

Представлять по требованию Генерального подрядчика информацию о ходе исполнения выполняемых работ. 2.1.7. Выполнить работу надлежащим образом. 2.2. Субподрядчик вправе: 2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работы по настоящему договору.
2.2.2.

Удерживать проектно-сметную документацию при неисполнении Генеральным подрядчиком обязанности уплатить установленную настоящим договором цену до уплаты Генеральным подрядчиком соответствующих сумм. 2.2.3. Отступить от требований, содержащихся в задании на проектирование и других исходных данных для выполнения проектных и сметных работ, только с согласия Заказчика. 2.3.

Субподрядчик не вправе: 2.3.1. Передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
2.4.

Договор подряда по разработке проектной и рабочей документации

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения копии каждого исходного или разрешительного документа, при несоответствии требований документов разрабатываемым проектным решениям, совместно с ИСПОЛНИТЕЛЕМ определить объем, сроки и стоимость работ по корректировке выполненной документации путем внесения дополнений в Договор и оплатить указанные дополнительные работы, в согласованные в Дополнительном соглашении к Договору сроки. 2.1.6. При необходимости переработки или корректировки Технической документации по своей инициативе совместно с ИСПОЛНИТЕЛЕМ определить объем, стоимость указанных Работ и установить сроки их выполнения и оплаты в соответствующем Дополнительном соглашении 2.1.7. Оказывать содействие ИСПОЛНИТЕЛЮ в выполнении Работы в объеме и на условиях, предусмотренных Договором. 2.1.8.

Внимание

Права и обязанности Сторон5.1. Исполнитель обязан:5.1.1. Выполнить Работы в полном объеме и содержании в соответствии с п. 1.5. договора на выполнение работ, полностью соответствующим действующим СНиП, СН РФ и передать результаты работ Заказчику.5.1.2. Совместно с Заказчиком принимать участие в согласовании проектной документации в согласующих инстанциях.5.1.3.

Важно

По поручению Заказчика, при необходимости, внести изменения и дополнения в выполненную работу в сроки, согласованные с Заказчиком.

При необходимости внесения в работу изменений по требованию Заказчика, связанных с корректировкой либо дополнениями к Техническому заданию (Приложение № 1), оплата Исполнителю за указанные Работы будет производиться по дополнительному соглашению.5.2. Заказчик обязан:5.2.1. Принимать и оплачивать выполненные Исполнителем Работы, указанные в п.

1.1 Договора, в соответствии с условиями Договора.5.2.2.

Авторские права на разработанную по Договору Техническую документацию принадлежат ИСПОЛНИТЕЛЮ и использование ее ЗАКАЗЧИКОМ в качестве основы для разработки Технической документации для других объектов строительства во всех случаях должны согласовываться с ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 7.3.

ИСПОЛНИТЕЛЬ должен быть указан полностью в любых предпринимаемых ЗАКАЗЧИКОМ публикациях, печатных изданиях, фотоматериалах по объекту, отраженному в предмете настоящего Договора.

В случае выполнения дальнейшего проектирования по материалам, разработанным ИСПОЛНИТЕЛЕМ по настоящему договору, другими проектными организациями, ЗАКАЗЧИК обязан привлечь ИСПОЛНИТЕЛЯ для проведения авторского сопровождения.

7.4. Работа выполняется для объекта на конкретной площадке по адресу, указанному в п. 1.1. Договора.

Добровольным признанием штрафных санкций является их поступление на расчетный счет Стороны, предъявившей письменное требование и обоснование об их взыскании. 5.6.

Стороны могут быть освобождены от ответственности в случае обстоятельств непреодолимой силы и в других случаях, возникших независимо от воли Сторон, если от Стороны нельзя было ожидать принятия этих обстоятельств в расчет при заключении Договора, либо избежание или преодоление этих обстоятельств или последствий.

Случаями непреодолимой силы считаются, в частности, следующие события: наводнение, землетрясение, пожар иные стихийные бедствия, война, военные действия, акты органов власти и управления, влияющие на исполнение обязательств.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности являются справки, выданные уполномоченными организациями в соответствии с действующим законодательством РФ.
Договора. 4.3.

Готовность Работы и/или ее этапов фиксируется следующим образом: в сроки, установленные Календарным планом (Приложение ) ИСПОЛНИТЕЛЬ передает на рассмотрение уполномоченному представителю ЗАКАЗЧИКА по Накладной Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 1 (одного) комплекта Работы.

Один экземпляр Накладной подписывается ЗАКАЧИКОМ или его представителем, скрепляется печатью (можно для документов) и передается ИСПОЛНИТЕЛЮ в момент передачи Работы. Получить полный текст 4.4. Приемка Работы и/или ее этапов подтверждается подписанием ЗАКАЗЧИКОМ Акта сдачи-приемки в следующем порядке: 4.4.1. Рассмотрение предъявленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ результатов Работы и/или ее этапов ЗАКАЗЧИКОМ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения комплекта Работы. 4.4.2.

Источник: http://advokat-na-donu.ru/dogovor-subpodryada-na-vypolnenie-rabot-po-razrabotke-proektnoj-dokumentatsii/

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации – Договор оказания услуг, работ

Договор субподряда на выполнение проектных и сметных работ

г._______________«__» _________ 20__ г.

____________________________, в дальнейшем – “Заказчик”, в лице _________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ______________________ в дальнейшем – “Исполнитель”, в лице ______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили между собой следующий Договор:

Основные термины, применяемые в Договоре

Заказчик – «_____________», – юридическое лицо, созданное, зарегистрированное и действующее по законам Российской Федерации.

Исполнитель – «____________», – юридическое лицо, созданное, зарегистрированное и действующее по законам Российской Федерации, имеющее Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное саморегулируемой организацией «_____________» от «__» _______ 20 __г.

Стороны – Заказчик и Исполнитель, совместно именуемые в тексте настоящего Договора.

Договор – настоящий документ, подписанный надлежаще уполномоченными представителями Сторон и скрепленный их печатями, а также все изменения и дополнения к нему, включая деловую переписку, надлежащим образом оформленную, которая может осуществляться между Сторонами в период его действия.

Объект – проектируемое здание _____________, расположенное на земельном участке по адресу: _____________________________.

Проектные работы – комплекс работ, выполняемых Исполнителем и/или привлеченными им третьими лицами, на условиях настоящего Договора, с целью создания разработки и передачи Заказчику полного комплекта проектно-сметной документации стадии “П” и “РД” по проектированию Объекта.

Проектная и рабочая документация, Проект – полный комплект проектной документации, в т.ч.

сметной рабочей, содержащий графические и текстовые материалы, разработанный и согласованный во всех органах контроля и надзора, включающий архитектурно-градостроительные, архитектурно-планировочные и технические решения, выполненный в соответствии с Заданием на проектирование Заказчика и соответствующий требованиям, предъявляемым уполномоченными органами исполнительной власти; в соответствии с их разрешительными письмами и согласованиями, разработанный Исполнителем и/или привлеченными третьими лицами на условиях настоящего Договора, в строгом соответствии с требованиями действующих нормативов и законодательства РФ, в т.ч. в части порядка разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации. Состав Проектно-сметной документации, разрабатываемой Исполнителем и/или привлекаемыми третьими лицами, определяется Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору), Перечнем выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Договору) и Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору).

Общая стоимость полного комплекса Проектных работ – договорная стоимость выполнения работ по Договору.

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется собственными силами, либо с привлечением иных организаций, имеющих соответствующие Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданные саморегулируемой организацией, осуществить следующие виды работ:

– разработать Проектно-сметную документацию по Объекту: проектируемое здание _________________, расположенное на земельном участке по адресу: _____________________. Предварительная площадь указанного земельного участка составляет      квадратных метров.

Состав и объем разработанной Проектно-сметной документации определяется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 “О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию” и должны быть необходимыми и достаточными для согласования и утверждения проектной документации во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти. Объем Проектно-сметной документации, подлежащей созданию по настоящему Договору, определен в Приложении N 2 (“Перечень работ”) и включает в себя разработку документации на стадии “Проект” и архитектурно-планировочных решений;

– согласовать от имени Заказчика разработанную Проектно-сметную документацию во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти, в соответствующих надзорных и специализированных организациях;

– представить проект от имени Заказчика в государственную экспертизу и получить положительное заключение по Проектно-сметной документации.

1.2. выполняемых по настоящему Договору работ и научные, технические, экономические и другие требования к выполняемым работам определяются настоящим Договором и Приложениями к нему и должны соответствовать требованиям, предъявляемым к Проектно-технической документации СНиП, ГОСТ, ТРД города ______________ и другими действующими нормативными актами.

Проектно-сметная документация, разработанная Исполнителем на условиях настоящего Договора, должна соответствовать всем предписаниям и нормативным актам, действующим на территории Российской Федерации и города _________________, с учетом особенностей проектирования в зоне “Особого градостроительного контроля” рядом с памятником архитектуры (здание железнодорожного вокзала).

1.3. Исполнитель на период действия Договора принимает на себя и осуществляет функции Генерального проектировщика.

Исполнитель в процессе создания Проектно-сметной документации обязуется отслеживать и учитывать разработки в рамках календарного плана-графика работ и платежей, осуществляемых другими участниками выполнения проектных работ, приглашенными как Исполнителем, так и Заказчиком.

Исполнитель вправе получать у других участников выполнения проектных работ информацию, влияющую на создание Проектно-сметной документации.

Кроме того, Исполнитель вправе направлять рекомендации другим участникам выполнения проектных работ, а также обязан по их запросу предоставлять необходимую им информацию. При этом взаимодействие Исполнителя с другими участниками выполнения проектных работ осуществляется при содействии Заказчика.

1.4. Для выполнения Проектных работ по Договору Исполнитель может привлекать третьих лиц как Генпроектировщик по письменному согласованию с Заказчиком.

Исполнитель в обязательном порядке привлекает на субподряд проектные организации, рекомендованные Заказчиком, для выполнения технологических решений по производственным помещениям кухни, ресторана и прачечной и части раздела Архитектурные решения, а именно – фасадные решения на всех стадиях проекта (“П”, “РД”, Авторский надзор).

1.5. Исполнитель независимо от Заказчика в полном объеме осуществляет свои права и обязанности перед третьими лицами, которые могут возникнуть на основании отдельных, заключенных Исполнителем договоров, имеющих отношение к разработке проектно-сметной документации.

1.6. Исполнитель в полном объеме несет ответственность перед Заказчиком за качество Проектно-сметной документации, исполненной третьими лицами, привлеченными Исполнителем, для разработки Проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего Договора.

1.7. Разделы Проектно-сметной документации, не являющейся предметом настоящего Договора, которые выполняются третьими лицами по отдельным Договорам с Заказчиком, в обязательном порядке должны быть согласованы разработчиками данных разделов с Исполнителем.

Утверждая такие разделы, Исполнитель признает, что они не противоречат Проектно-сметной документации, разрабатываемой Исполнителем и действующим нормативным требованиям.

При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за вышеназванные разделы Проектно-сметной документации, в той части, в которой они были утверждены Исполнителем.

1.8.

Стороны признают, что в случаях передачи Сторонами друг другу документации в электронном виде такая передача должна осуществляться в следующих форматах: чертежи – в формате AutoCAD, калькуляции – в формате Excel, все текстовые материалы – в формате Word. Передача документации осуществляется с сохранением ссылок и форматов, без паролей и каких-либо иных средств защиты, в том числе – от копирования.

1.9. Стороны вправе договориться о том, что ведение авторского надзора будет также осуществляться Исполнителем.

В случае принятия такого решения Стороны могут заключить соответствующий договор на ведение авторского надзора в течение 20__ года, при этом стоимость ведения авторского надзора по всем разделам на весь период ведения строительно-монтажных работ, до сдачи Объекта в эксплуатацию, должна составлять сумму в размере____________ (____________________) рублей, в том числе НДС – 18 %.

2. Обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1.

Выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором в полном объеме в соответствии с Разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору), Перечнем выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Договору), Исходной и разрешительной документацией (Приложение N 5 к настоящему Договору), требованиями действующего законодательства Российской Федерации и (города/региона), СНиП, ГОСТ, действующими на время проведения Работ, Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений, Порядком проектной подготовки капитального строительства в г. ______________и в сроки, определенные разделом 4 настоящего Договора и Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору).

2.1.2.

Передать Заказчику по Акту сдачи-приемки проектно-сметную документацию, согласованную Исполнителем в установленном законом порядке, в соответствии с Разделом 1 настоящего Договора, Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору), Перечнем выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Договору) и в сроки, указанные в разделе 4 настоящего Договора и Календарном плане-графике работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору).

2.1.3. Назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Договора и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.

2.1.4. Использовать для выполнения работ таких специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение работ.

2.1.5. По требованию Заказчика переделывать работы, вносить корректировки в Проектную документацию за свой счет без продления срока производства работ в случае их несоответствия условиям и Приложениям настоящего Договора.

2.1.6.

Согласовать готовую Проектно-сметную документацию во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти и управления Российской Федерации и (города/региона) с соответствующими надзорными, специализированными организациями, а также обеспечить прохождение государственной экспертизы в сроки, предусмотренные Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору), кроме случаев нарушения сроков согласования государственными органами, с получением положительного заключения. При этом Исполнитель обязан за свой счет вносить изменения в Проектно-сметную документацию в соответствии с замечаниями указанных выше органов и организаций в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня получения таких замечаний, или в письменно согласованный Сторонами срок.

2.1.7.

Передать Заказчику в сроки, установленные настоящим Договором по каждому этапу работ, пять экземпляров Проектно-сметной документации в печатном виде плюс один экземпляр в электронном виде по каждому этапу работ в объеме, соответствующем условиям настоящего Договора, и счет-фактуру в течение 5 (пяти) дней с момента принятия Исполнителем работ. Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

2.1.8.

В течение 15 рабочих дней со дня подписания настоящего Договора, своими силами и за свой счет застраховать в страховой организации, письменно согласованной с Заказчиком, от своего имени свою ответственность перед Заказчиком, как ответственность генерального проектировщика в отношении выполнения проектных работ по проектированию объекта на сумму _________ рублей (______________________) рублей 00 копеек, с НДС (18%). Срок страхования по договору должен истекать не ранее «__»_______ 20___ г. Указанный договор страхования в качестве страховых случаев должен предусматривать причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, в том числе Заказчика, в результате любых ошибок (упущений) Исполнителя, в том числе арифметических, допущенных при осуществлении Проектных работ по настоящему Договору. Исполнитель обязуется предварительно согласовать условия Договора страхования с Заказчиком.

Кроме того, Стороны признают, что в случае заключения дополнительного договора об осуществлении Исполнителем авторского надзора за строительством Исполнитель обязуется заключить договор страхования своей ответственности, как ответственности генерального проектировщика за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате упущений Исполнителя при осуществлении авторского надзора за проведением строительных работ. Иные условия договора страхования определяются Сторонами при заключении договора на осуществление авторского надзора.

Нотариально заверенная копия договора страхования должна быть предоставлена Заказчику в срок не позднее 10 дней с даты заключения договора страхования Исполнителем. В случае нарушения указанного срока Заказчик вправе начислить Исполнителю пени в размере 0,1% от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.

В случае, если по каким-либо причинам любой из договоров страхования прекратит свое действие до истечения установленных в настоящем пункте сроков, Исполнитель обязан продлить срок действия договора с предоставлением Заказчику копии соглашения о продлении договора страхования или нового договора страхования не позднее 5 рабочих дней с даты окончания соответствующего срока действия договора страхования.

2.1.9. По запросу Заказчика в течение 3 дней предоставлять ему отдельные разделы Проектно-сметной документации (планы, разрезы, фасады, схемы инженерных сетей и т.п.

), подготовленные Исполнителем в формате AutoCAD, для работы по смежным разделам Проектно-сметной документации (дизайн, наружные сети ВК, газопровод и т.п.).

По письменному запросу Заказчика в течение 5 дней предоставлять отдельные расчеты и обоснования принятых проектных решений.

2.1.10. Учитывать решения Дизайнера по интерьерам (“Дизайн-проект интерьеров номерного фонда и общественных зон гостиницы”) в своем проектировании.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/

Договор субподряда на проектные работы образец

Договор субподряда на выполнение проектных и сметных работ

6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

6.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств.

Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности. 6.4.

В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются. 6.5.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

Примерный договор субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ

Генподрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленном порядке утвержденную проектно-сметную документацию, оборудование, материалы и изделия, передача которых возложена на Генподрядчика, обеспечить строительную готовность объекта, конструкций и отдельных видов работ, принять и оплатить выполненные Субподрядчиком по настоящему договору работы. 4. Стоимость работ, поручаемых Субподрядчику по настоящему договору на основании договорной цены (сметной стоимости), отдельных видов и комплексов работ, составляет ___________________________________________ тыс. рублей, в том числе строительно-монтажных работ на сумму __________ тыс.

руб. В случае, когда в соответствии с действующим порядком стоимость отдельных видов и комплексов работ уточняется в процессе строительства, стоимость поручаемых Субподрядчику работ по настоящему договору субподряда определяется как сумма договорной цены и стоимости указанных видов и комплексов работ.

Договор подряда на выполнение проектных работ

Стоимость работ является открытой и корректируется в ходе выполнения проектных работ при изменении индексов изменения стоимости проектно-изыскательских работ, утверждаемых Минстройархитектуры Республики Беларусь, к базисной стоимости, а также при изменении объемов работ.

4.2. Своевременно производить приемку выполненных работ и в 3-дневный срок осуществить оформление акта сдачи-приемки или дать мотивированный отказ в письменной форме с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 4.3. Производить оплату выполненных работ в соответствии с разделом 6 настоящего Договора. ПРОЕКТИРОВЩИК обязуется: 5.1.

Договор на выполнение субподрядных работ, заключаемый между генеральным подрядчиком и субподрядчиком

Расчеты за выполненные Субподрядчиком работы производятся на основании договорных цен на комплекс работ, подлежащих выполнению субподрядной организацией, согласованных Генеральным подрядчиком с учетом индексации стоимости в связи с инфляционными процессами.3.2.

Оплата выполненных работ производится на основании справок по форме 3 с расшифровкой физических объемов по форме 2 и бухгалтерских справок Субподрядчика в течение дней после их представления Генеральному подрядчику.3.

3. Окончательный расчет производится в течение дней с момента окончания и сдачи работ и подписания приемо-сдаточного акта, подтверждающего выполнение полного комплекса работ, предусмотренного настоящим договором.4.1.

Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты не позднее чем «»2019 года и закончены не позднее «»2019 года.Для выполнения условий настоящего договора Субподрядчик обязуется:5.1. Выполнить

Договор субподряда на выполнение работ образец 2019 бланк скачать

Не позднее 30 календарных дней после получения аванса Субподрядчик обязан предоставить Генеральному подрядчику авансовый отчет о целевом использовании полученного аванса.5.

Оплата за выполненные работы производятся Генеральным подрядчиком ежемесячно в течение 20 (двадцати) банковских дней после предоставления Субподрядчиком следующих документов:

  1. Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
  2. Счета-фактуры;
  3. Актов о приемке выполненных работ (КС-2);

6.

Оплата выполненных Работ производится Генеральным подрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.7.

При расчете за выполненные работы Субподрядчик оплачивает Генеральному подрядчику вознаграждение за оказанные услуги генерального подряда в размере 5 (пяти) % с учётом НДС (18%) от суммы, предъявленной Генеральному подрядчику к оплате согласно счету-фактуре Субподрядчика и подписанному сторонами Акту о приемке выполненных работ. 8.

Договор субподряда на выполнение проектных и сметных работ

1.5.

На выполнение вышеуказанных работ Субподрядчик имеет лицензию от [число, месяц, год] N [значение], сроком действия до [число, месяц, год].

1.6. Разработка проектно-сметной документации выполняется иждивением Субподрядчика — из его материалов, его силами и средствами. 1.7. Разработка проектно-сметной документации должна быть выполнена в срок [указать начальный и конечный сроки выполнения работы, а также при необходимости — промежуточные сроки выполнения работы].

1.8. Работа по разработке проектно-сметной документации считается выполненной после подписания Сторонами акта приема-сдачи проектно-сметной документации. 2. Права и обязанности сторон договора 2.1. 2.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы лично в соответствии с заданием и иными исходными

Образец договора субподряда на выполнение работ

Однако на практике они также важны, поэтому их стоит прописывать особенно подробно.

Однако у такого документа есть и свои особенности:

  • Если осуществление предполагает обязательное наличие лицензии, ее должен иметь и генподрядчик, и его партнеры (даже если основная сторона не будет непосредственно их осуществлять).
  • Если субподрядчик не выполняет услуги в предписанном объеме, нарушает нормы и т.п., перед заказчиком ответственен опять же генподрядчик.
  • Если заказчик не выполняет своих обязательств по оплате, ответственность перед субподрядными организациями ложится на генподрядчика.

Субподряд всегда предполагает существование соглашение о подряде: эти документы не существуют отдельно друг от друга.

Текст документа во многом повторяет структуру основного соглашения:

Договор на выполнение проектных работ

Проектировщик обязан:

  1. Выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;
  2. Передать Заказчику готовую техническую (проектную) документацию и результаты изыскательских работ.
  3. Согласовывать готовую техническую (проектную) документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;

4.2. Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.4.3.

Источник: http://ukpravoedelo.ru/dogovor-subpodrjada-na-proektnye-raboty-obrazec-74558/

Образец договора субподряда на проектные работы образец

Договор субподряда на выполнение проектных и сметных работ

Права и обязанности сторон договора 2.1. Субподрядчик обязуется: 2.1.1. Предоставить материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, надлежащего качества. 2.1.2.

Выполнить предусмотренные настоящим договором работы лично в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование, определяющими объем, содержание работ, и со сметой, определяющей цену работ. 2.1.3.

Соблюдать требования, содержащиеся в задании на проектирование и других исходных данных для выполнения проектных и сметных работ. 2.1.4.

Согласовать совместно с Генеральным подрядчиком готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком — с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления. 2.1.5.

Передать Генеральному подрядчику готовую проектно-сметную документацию по акту приема-сдачи проектно-сметной документации. 2.1.6.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну. 6.3.

 договора по типам

Важно В случае задержки оплаты выполненных Работ (части и/или Этапа), задержки предоставления исходной и/или разрешительной документации, согласно Перечню, согласованному в (Приложение ) к настоящему Договору, более чем на 14 (четырнадцать) рабочих дней ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить выполнение РАБОТ по всем этапам и стадиям проектирования до подписания соответствующего Соглашения о дальнейших условиях и сроках выполнения Работ. 5.5. При нарушении ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков сдачи Работы и/или ее этапа по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, установленных настоящим Договором, ИСПОЛНИТЕЛЬ выплачивает ЗАКАЗЧИКУ пеню в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно сданной и/или ее этапа за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости несвоевременно сданной Работы и/или этапа. Выплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

Договор на выполнение проектных работ: образец

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения каждого исходного или разрешительного документа письменно информировать ЗАКАЗЧИКА при наличии несоответствий требований или условий данного документа принятым Сторонами и разрабатываемым ИСПОЛНИТЕЛЕМ проектным решениям. При наличии таких несоответствий документ считается не переданным ЗАКАЗЧИКОМ с наступлением последствий в соответствии с условиями Договора. 2.3.3. Передать ЗАКАЗЧИКУ готовую Работу в соответствии с условиями Договора.

2.3.4. Вносить исправления и дополнять Работу по письменным обоснованным замечаниям ЗАКАЗЧИКА за свой счет, если ошибки допущены по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, а замечания ЗАКАЗЧИКА не противоречат условиям Договора.

Сроки для внесения изменений и дополнений, оговоренных в настоящем пункте, устанавливаются Сторонами для каждого конкретного случая отдельно в зависимости от объема и характера исправлений и дополнений.

Не всегда подрядная организация, взявшаяся выполнить какой-то большой объём работ для заказчика, самостоятельно делает абсолютно всю работу.

Часто договорами субподряда на выполнение отдельных работ, генеральный подрядчик оформляет услуги иных организаций, делающих часть работ в рамках общего проекта.

Отношения заказчика и субподрядчика Заказчик работы, например, крупного объекта строительства, заинтересован лишь в надлежащем выполнении такой работы и получении необходимого результата в срок. Кто конкретно будет класть асфальт, штукатурить стены или проводить воду, по сути, не важно. Есть генеральный подрядчик, отвечающий материально перед заказчиком по условиям договора, утверждённая смета, за рамки которой выходить запрещено, зачем вникать в то, кем именно будет выполнено задание.

Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров, возникающих при исполнении, изменении или расторжении Договора, путем проведения непосредственных переговоров полномочных представителей Сторон. 6.11. При ведении переговоров путем переписки по условиям Договора (в т. ч.

претензионной), а также для решения поставленных вопросов в рамках выполнения обязательств по Договору, согласования условий приложений и соглашений к Договору, Стороны устанавливают срок для их рассмотрения не более 7 (семи) рабочих дней.

При возникновении спорных вопросов и не достижении согласия Сторон спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г.

Москвы. 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 7.1. Право использования Технической документацией, разработанной по настоящему Договору, ЗАКАЗЧИК получает только после проведения полных расчетов с ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 7.2.

В вышеназванный срок ЗАКАЗЧИК обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ и один экземпляр направить в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ или предоставить ему мотивированный отказ от приемки Работ и/или ее этапов. 4.4.3.

В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки Работы, Сторонами в течение 2-х рабочих дней с момента получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ мотивированного отказа составляется Акт с перечнем недостатков, необходимых доработок и сроков их выполнения.

Для выполнениия доработок и исправлений имеющихся недостатков Стороны устанавливают срок для каждого конкретного случая, в зависимости от объема и характера доработок и исправлений. 4.4.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения подписанного Акта сдачи-приемки ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ оставшиеся комплекты Работы в соответствии с требованиями п. 1.3. настоящего Договора. 4.4.5. По истечении указанного в п. 4.4.1.

Источник: http://pbcns.ru/obrazets-dogovora-subpodryada-na-proektnye-raboty-obrazets/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.