+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Претензия об уплате неустойки за нарушение графика производства подрядных работ

Претензия на отставание от графика производства работ

Претензия об уплате неустойки за нарушение графика производства подрядных работ

В соответствии с достигнутой договоренностью, все указанные в договоре работы должны быть выполнены в срок до **.04.2015 г. Никаких заявлений о невозможности выполнить работы в установленные сроки со стороны Подрядчика не поступало. Никаких требований об устранении препятствий в производстве Подрядчиком не заявлялось. По состоянию на **.05.2015 г.

работы на объекте были выполнены в объеме ориентировочно 50%. Стоимость выполненных на **.05.2015 г. была отражена сторонами в промежуточном акте и составила 722 211 рублей.

По нашему мнению, указанная в акте стоимость является явно завышенной.

3.

Монтаж изготовленных конструкций.

Подрядчик осуществляет в соответствии с утвержденной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а так же условиями договора, определяющими цену работ и срок их выполнения.

Свои обязательства по оплате, согласно п. 4.1, п. 4.6, п. 4.10 Заказчик выполнил в полном объеме.

Со своей стороны Подрядчик нарушил сроки выполнения работ, которые договором определены, согласно п. 3.2, с 26 января по 16 марта 2012г. Согласно п. 5.2.1 договора Подрядчик обязан выполнить этапы работ в объеме и сроки, предусмотренные договором и сдать Заказчику с оформление Акта сдачи-приемки выполненных формы № КС 2 в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

Претензия об уплате неустойки за нарушение графика производства подрядных работ

на выполнение _____________________________________________ (наименование видов) Вами должны были начаться работы по _______________________ (характер выполняемой) до «___»_______20__г.

Несмотря на неоднократные письменные напоминания о необходимости приступить к производству, Вы в нарушение согласованного при заключении договора графика своевременно не начали, что ставит под угрозу срыва ее окончательное завершение.

На основании пункта 3.1 «а» договора N______ от «___»_______20__г. Вам надлежит возместить ущерб, причиненный нарушением сроков начала На основании изложенного просим Вам до «___»______20__г.

3. Монтаж изготовленных конструкций.

Подрядчик осуществляет в соответствии с утвержденной документацией, определяющей объем, содержание и другие, предъявляемые к ним требования, а так же условиями договора, определяющими цену и срок их выполнения. Свои обязательства по оплате работ, согласно п.

4.1, п. 4.6, п. 4.10 Заказчик выполнил в полном объеме. Со своей стороны Подрядчик нарушил сроки выполнения работ, которые договором определены, согласно п. 3.2, с 26 января по 16 марта 2012г.

Согласно п. 5.2.1 договора Подрядчик обязан выполнить этапы в объеме и сроки, предусмотренные договором и сдать Заказчику с оформление Акта сдачи-приемки выполненных работ формы № КС 2 в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

Образец претензии

Частью 1 статьи 28 закона РФ “О защите прав потребителей” предусмотрено, что если исполнитель нарушил сроки выполнения (оказания услуги) сроки начала и (или) окончания выполнения (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения (оказания услуги) или во время выполнения (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: — назначить исполнителю новый срок; — поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; — потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); — отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

В большинстве, речь идет о просрочке выполнения и сдачи по договору по вине заказчика .

В статье не рассматриваются ситуации, когда заказчик надлежащим образов выполнил свои обязательства, а подрядчик по каким-либо причинам, в том числе по вине третьих лиц, не приступает к работам или просрочил сдачу их результата.

Выполнение строительных работ при неисполнении заказчиком встречных обязательств по договору строительного подряда Есть достаточно других похожих примеров, когда подрядчик (субподрядчик) оказывается менее защищенной стороной договорных взаимоотношений.

В этой статье, используя положения Гражданского кодекса РФ и судебную арбитражную практику разрешения строительных споров (в том числе личную), я взялся дать рекомендации подрядчикам по порядку их действий в ситуациях, когда происходит просрочка выполнения по вине заказчика.

Источник: http://admpravokumskoe.ru/pretenzija-na-otstavanie-ot-grafika-proizvodstva-rabot-87881/

Претензия по отступления графику производства работ

Претензия об уплате неустойки за нарушение графика производства подрядных работ

В противном случае буду вынуждена:

  • отказаться от исполнения договора в соответствии со ст.717 ГК РФ;
  • предъявить требование о взыскании излишне оплаченного аванса и завышения стоимости работ;
  • предъявить требование о выплате неустойки за нарушение сроков;
  • предъявить требование о выплате убытков, причиненных нарушением договора.

В случае отказа от добровольного удовлетворения перечисленных требований буду вынуждена обратиться в суд. При этом с ООО будут дополнительно взысканы судебные расходы (госпошлина, стоимость услуг представителя), а также штраф в размере 50 % от удовлетворенных требований в пользу потребителя в соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителя.

Претензия о нарушении срока окончания строительства

Важно Образец претензии об уплате неустойки за нарушение графика производства подрядных работ Директору (начальнику) (наименование организации Подрядчика) тов.
(ф. и.о.) Внимание Адрес Претензия на сумму рублей.

В соответствии с договором N от » » 20 года на выполнение (наименование видов работ) Вами должны были начаться работы по (характер выполняемой работы) до » » 20 года.

На основании пункта 3.1.»а» договора N от » » 20 г. Вам надлежит возместить ущерб, причиненный нарушением сроков начала работ.

На основании изложенного просим Вас до » » 20 г. пе- речислить на наш расчетный счет N в отделении банка г.

Изготовление конструкций и элементов, включая закупку, покраску, и их сборку в производственном цехе Подрядчика.
3.

Монтаж изготовленных конструкций. Подрядчик осуществляет работы в соответствии с утвержденной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а так же условиями договора, определяющими цену работ и срок их выполнения.

Свои обязательства по оплате работ, согласно п. 4.1, п.
4.6, п. 4.10 Заказчик выполнил в полном объеме. Со своей стороны Подрядчик нарушил сроки выполнения работ, которые договором определены, согласно п.
3.2, с 26 января по 16 марта 2012г. Согласно п.

3.3 договора, сроки работ могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения.
Между сторонами дополнительное соглашение об изменении сроков выполнения работ не подписывалось, тем самым Подрядчик нарушает условия договора о сроках выполнения работ.

Претензия по договору подряда

Составление претензии по договору подряда происходит в тех случаях, когда одна из сторон договорных отношений нарушает свои обязательства.

Документ носит официальный характер и составляется для того, чтобы условия договора были выполнены в полном объеме или же вторая сторона каким-либо образом компенсировала нанесенные убытки.

ФАЙЛЫСкачать пустой бланк претензии по договору подряда .docСкачать образец претензии по договору подряда .doc Что такое договор подряда Договор подряда – это документ, по которому заказчик поручает подрядчику проведение каких-либо работ или оказание услуг в определенном объеме и в установленный период времени.

Удостоверять претензию при помощи различного рода клише не обязательно, т.к.

с 2016 года компании имеют право визировать свою документацию печатями и штампами только в том случае, если эта норма прописана в их локальных актах. Претензия составляется в двух идентичных и равнозначных экземплярах, которые после подписи регистрируются в журнале учета документов, а отправляемый вариант отмечается еще и в журнале исходящей корреспонденции.

Документы Образцы претензий Образец претензии по договору подряда ЗАО Строительная компания СПК Адрес: Генеральному директору: от С. Адрес: образец ПРЕТЕНЗИЯ по договору подряда, о невыполнении работ 26 декабря 2011г.

между

С. – Заказчик, и ЗАО СПК– Подрядчик, был заключен договор подряда.

По настоящему договору, согласно п.

2 договора – Подрядчик собственными и/или привлеченными силами обязуется по заданию Заказчика в установленный срок выполнить этапы работ по проектированию, изготовлению и монтажу светопрозрачных конструкций на Объекте, и передать выполненные работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и уплатить Подрядчику обусловленную настоящим договором цену.

Этапами работ по договору являются: 1. Проектирование конструкций, согласование с заказчиком. 2.
Согласно п. 5.2.1 договора Подрядчик обязан выполнить этапы работ в объеме и сроки, предусмотренные договором и сдать работу Заказчику с оформление Акта сдачи-приемки выполненных работ формы № КС 2 в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

Так же, при оплате работ Заказчику не была выдана справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС 3.

По состоянию на сегодняшний день Подрядчик нарушает сроки выполнения работ почти на 4 месяца.

Согласно главе 37 ГК РФ «ПОДРЯД» ст. 708 ГК РФ «Сроки выполнения работ» — Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно п 2 ст. 405 ГК РФ «Просрочка должника» — Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Согласно п.
При этом функция заказчика заключается в том, чтобы закупить необходимые для производства работ материалы, инструменты и оборудование, обеспечить место для их проведения, сформулировать задачи, проконтролировать и принять работы, а функция подрядчика – чтобы выполнить свои обязательства, не нарушая сроков и заранее утвержденной сметы.

Для того, чтобы все условия договора были соблюдены, их важно прописывать детально и скрупулезно, не выпуская из виду никаких нюансов, но даже это в некоторых случаях не гарантирует его стопроцентного исполнения.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Законодательством РФ, Гражданским Кодексом РФ, Законом «О защите прав потребителей» и заключенным договором подряда от 26.12.2011г, Заказчик требует Подрядчика — ЗАО СПК в срок до августа 2012г.

надлежащим образом исполнить свой обязательства по договору. Дополнительно, прошу вас предоставить мне письменный отчет о всех выполненных работах на объекте, на момент получения настоящей претензии.

Отчеты предоставить в письменном виде на руки или письменно по почте.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении настоящего требования в срок до августа 2012г.

я откажусь от исполнения договора и буду вынужден обратиться с иском в суд для взыскания с

ЗАО СПК денежной суммы в размере: 1. 1 027 936,10 рублей – стоимость оплаченных работ; 2.

неустойку (пени), согласно договору, которая на 12.07.2012г. уже составила 129 520,00 рублей; 3.
Вами должны были начаться работы по (характер выполняемой работы) до » » 20 г.

Несмотря на неоднократные письменные напоминания о необходимости приступить к производству работ, Вы в нарушение согласованного при заключении договора графика своевременно работу не начали, что ставит под угрозу срыва ее окончательное завершение.

На основании пункта 3.1 «а» договора N от » » 20 г. Вам надлежит возместить ущерб, причиненный нарушением сроков начала работ.

На основании изложенного просим Вам до » » 20 г. перечислить на наш расчетный счет N в отделении банка г. в качестве неустойки в размере % от стоимости невыполненных работ , всего рублей в соответствии со ст.715 ГК РФ. Руководитель (Заказчика) (подпись) » » 20 г. М.П. См.

Источник: http://aval48.ru/pretenziya-po-otstupleniya-grafiku-proizvodstva-rabot/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.