+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Примерная форма договора подряда на реконструкцию инженерных сетей

Содержание

Подряда на выполнение работ по реконструкции нежилого здания

Примерная форма договора подряда на реконструкцию инженерных сетей

В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной в Смете работ цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, уплаченной за выполненную работу. 2.4.5.

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 3.

Договор на выполнение работ по реконструкции нежилого здания

Работы на Объекте осуществляются в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами (СНиП), нормативными документами Российской Федерации, Проектной документацией, утвержденной Заказчиком, органами государственного надзора (при необходимости) и другими заинтересованными организациями, разрешения органов строительного надзора на производство работ на объекте, а также в соответствии с условиями настоящего Договора. 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ. 3.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет ( ) рублей копеек, в т. ч. НДС 18% ( ) рублей копеек, в т. ч.: 3.1.1. стоимость материалов и работ Подрядчика составляет ( ) рублей копеек, в т.
ч. НДС 18% ( ) рублей копеек; 3.1.2. стоимость давальческих материалов (т. е. материалов, предоставленных Заказчиком) составляет ( ) рублей копеек, в т. ч. НДС 18% ( ) рублей копеек 3.2.

Договор реконструкции

Важно Исходные точки, их координаты и уровень Подрядчику предоставлены. Заказчик Подрядчик России» (наименование фирмы) (должность) (должность) (Ф. И.О.) (Ф. И.О.) “ ” 20 г. “ ” 20 г. Приложение к договору № от « » 20 г.
Спецификация инженерного оборудования № Наименование Кол-во Стоимость за ед., руб. Стоимость общая, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Итого Заказчик Подрядчик России» (наименование фирмы) (должность) (должность) (Ф. И.О.) (Ф. И.О.) “ ” 20 г. “ ” 20 г. Приложение к договору № от « » 20 г.
Форма Акта г. « » 20 г.

Приемочная комиссия, назначенная (наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию) решением от » » 200 г.

Типовой договор подряда на реконструкцию (реставрацию) объекта

Отказаться от выполнения дополнительно заказанных работ, но при условии, что такие работы не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика и/или его субподрядчиков либо не могут быть выполнены Подрядчиком и/или его субподрядчиками по не зависящим от них причинам.

В указанных случаях Подрядчик обязан предупредить Заказчика о невозможности выполнения запрошенных работ не позднее с момента поступления соответствующего запроса. 2.4. Заказчик вправе: 2.4.1.

Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.4.2.

Авторизация

7.5. Подрядчик немедленно извещает Заказчика и, до получения от него указаний, приостанавливает Работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 7.6.

Примерная форма договора подряда на реконструкцию инженерных сетей

Обязанности Подрядчика: 6.1.1.

Выполнить Работы по строительству Объекта собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, и сдать Объект в эксплуатацию в состоянии и на условиях, предусмотренных статьями 4 и 8 настоящего Договора. 6.1.2.

Приступить к выполнению Работ по настоящему Договору в течении 3 (Трех) календарных дней с даты подписания Акта о приеме-передаче Строительной площадки (Приложение ). 6.1.3.

Возвести собственными силами и средствами на территории Строительной площадки Временные сооружения, необходимые для выполнения Работ и хранения материалов.
6.1.4. Осуществить присоединение временных и постоянных инженерных сетей. 6.1.5. Обеспечить производство Работ в строгом соответствии с Проектной документацией, строительными нормами и правилами и техническими условиями. 6.1.6.

Реконструкция здания

Конфиденциальность» — сохранение Сторонами полученной ими информации по Договору и возможность ее раскрытия третьим лицам только по письменному согласию Сторон. 1.18. «Месяц» и «день» – календарный месяц или день. Получить полный текст 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 2.1.

Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Заказчика в соответствии с утвержденной Проектной документацией выполнить собственными и привлеченными силами и средствами, с использованием своих материалов и оборудования и (или) с использованием материалов Заказчика, работы по реконструкции Объекта (наименование Объекта, адрес) в соответствии с условиями настоящего Договора. 2.2. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить их результат в соответствии с условиями настоящего Договора. 2.3. Общая площадь Объекта составляет кв. м. 2.4.

О приеме-передаче объекта в гарантийную эксплуатацию

Внимание Порядок расчетов по договору| || |4.1. ОплатавыполненныхпонастоящемуДоговоруработ| |производитсяЗаказчикомвразмере,предусмотренномсметой,| |указанной в финансовом плане.| |1 200 000| |4.2.

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере ———————————| | (один миллион двести тысяч)10 (десяти)| |———————————————————————————— руб.втечение ———————————— дней| |послеподписаниянастоящегоДоговора.

Окончательныйрасчет| |производитсяпослеокончательнойсдачиработПодрядчиком| |Заказчику при условии, что работавыполнена надлежащимобразом| |в сроки, установленные настоящим Договором, или досрочно.| || |5. Ответственность сторон| || |5.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по| |настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии| |с действующим законодательством Российской Федерации.Приэтом| |штрафныесанкциивзыскиваютсясверхсумм возмещения убытков.| |5.2.

Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение —————————| |днейпослеполученияимсообщения Подрядчика о готовностик| |сдачеОбъекта.Стоимостьприемкиработвходитвсмету,| |предусмотренную Договором, и осуществляетсяЗаказчикомвсчет| |причитающейсяПодрядчикуоплаты.

Размерзатрат на приемку не| |5 (пяти)| |может превышать ———————— процентов от сметной стоимости Объекта.| |В случае если Заказчик затратитнаприемкуОбъектасредства,| |превышающиесумму,указаннуювнастоящемпункте,все| |дополнительныерасходыпоприемке он будет обязан осуществить| |за свой счет.| |3.2. СдачаработыПодрядчикомиприемкаихЗаказчиком| |оформляются актом, который подписываетсяобеимисторонами. При| |отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка| |об этом, и акт подписывается другой стороной.| |3.3.

Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке переговоров, то он разрешается арбитражным судом в установленном законом порядке.6.3.

Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.6.4.

Подрядчик вправе расторгнуть договор в случае финансовой несостоятельности Заказчика, или систематической задержки им расчетов за выполненные работы, или задержки их более чем на 5 дней;6.5.

Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 3.1. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему договору работ, обязан немедленно приступить к их приемке.3.2. Сдача результата работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются Актом, подписанным обеими Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.3.3.
Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.3.4. Гарантийный срок устанавливается в соответствии с законодательством РФ. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.3.5.

Источник: http://territoria-prava.ru/podryada-na-vypolnenie-rabot-po-rekonstruktsii-nezhilogo-zdaniya/

Договор подряда на реконструкцию инженерных сетей

Примерная форма договора подряда на реконструкцию инженерных сетей
г. ________________ “___”________ ___ г. __________________________________________, имеющ__ Свидетельство N ___ (наименование или Ф.И.О.) о допуске к работам по устройству внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений, выданное “___”________ ___ г.

саморегулируемой организацией ________________________________, именуем__ в (наименование) дальнейшем “Подрядчик”, в лице ___________________________________________, (должность, Ф.И.О.

) действующ__ на основании _______________________________________________, с (Устава, положения, доверенности или паспорта) одной стороны, и _____________________________________________, именуем__ в (наименование или Ф.И.О.) дальнейшем “Заказчик”, в лице ____________________________________________, (должность, Ф.И.О.

) действующ___ на основании ________________________________________________, (Устава, положения, доверенности или паспорта) с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами комплекс работ по реконструкции инженерных сетей Заказчика (далее – работы), расположенных в помещении Заказчика по адресу: _____________________________ (далее – место проведения работ).

1.2. Работы по настоящему договору должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с заданием Заказчика (Приложение N __), в котором определены:

– наименование инженерных сетей, подлежащих реконструкции;

– перечень работ;

– технические условия проведения работ;

– перечень технической документации, необходимой для проведения работ.

1.3. Материально-техническое обеспечение (в том числе механизация) работ возлагается на Подрядчика.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _____________ с момента подписания Сторонами настоящего договора предоставить Подрядчику задание Заказчика с приложением перечисленной в задании технической документации, а также обеспечить готовность помещения к проведению работ путем выполнения следующих действий: ________________________________________.

2.1.2. В течение всего срока выполнения работ обеспечивать доступ Подрядчика к месту проведения работ в рабочее время с _____ до ______ в будние дни, а также возможность проезда и парковки __________ единиц транспорта Подрядчика.

2.1.3. При отсутствии замечаний утвердить предоставленный Подрядчиком акт выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 не позднее ________ (______) рабочих дней с момента получения указанных документов.

2.1.4. При наличии замечаний по выполненным работам в срок, указанный в п. 2.1.3 настоящего договора, предоставить письменный мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ, согласовать с Подрядчиком перечень необходимых доработок и срок их выполнения.

2.1.5. В течение _____ дней с момента подписания Сторонами настоящего договора назначить своего уполномоченного представителя для работы по настоящему договору. Копия доверенности уполномоченного представителя прилагается к настоящему договору.

2.1.6. Предложения по изменению задания Заказчика и/или технической документации предоставлять Подрядчику в письменной форме в срок не позднее ________________.

2.1.7. Не позднее ___________ с момента получения от Подрядчика сметы работ (Приложение N __) и графика работ (Приложение N __) утвердить указанные документы и направить их Подрядчику или предоставить мотивированные возражения по существу.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Не позднее __________ с момента получения задания Заказчика представить Заказчику на утверждение смету работ (Приложение N __) и график работ (Приложение N __).

2.2.2. Приступить к выполнению работ не позднее ___________ с момента утверждения Заказчиком сметы работ и графика работ, выполнить работы в сроки, согласованные Сторонами в графике, завершить выполнение работ не позднее _________ с момента их начала.

2.2.3. Осуществить за свой счет доставку на место проведения работ следующие материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику: ___________________________________________ (перечислить наименование и технические характеристики техники, материалов и оборудования).

2.2.4. После завершения работ уведомить Заказчика и согласовать дату приема-передачи результата работ. К согласованной Сторонами дате убрать строительный мусор и отходы и вывезти их с территории Заказчика, а также подготовить следующие документы: акт выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, оригинал счета, счет-фактуру.

2.2.5. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, передать Заказчику результат работ в виде реконструированных инженерных сетей, вернуть Заказчику очищенное от строительного мусора помещение, в котором велись работы, а также передать Заказчику документы, перечисленные в п. 2.2.4 настоящего договора.

2.2.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы, если в процессе выполнения работ выяснится невозможность или нецелесообразность их проведения или Подрядчиком будут обнаружены не зависящие от него обстоятельства, угрожающие результатам выполняемой работы либо создающие невозможность завершения работы в срок.

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

3.1. Гарантия на результат работ составляет _____________ с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ по форме КС-2.

3.2. Гарантия не распространяется на следующие виды повреждений: __________________.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Цена настоящего договора определена в соответствии со Сметой, являющейся его неотъемлемой частью.

4.2. Цена договора включает в себя стоимость комплекса работ, выполняемых Подрядчиком, стоимость оборудования, материалов, конструкций.

В цену договора не входит: _______________________.

4.3. В случае выявления любой из Сторон необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных заданием Заказчика, Сторона уведомляет об этом контрагента в срок _____________. Согласованные условия оформляются в виде Дополнительного соглашения к настоящему договору, которое вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4.4. Заказчик обязан произвести оплату по настоящему договору в следующем порядке: ___________________________, в срок: _________________________.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ____ руб. за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных или закупленных им материалов и оборудования, за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, а также за качество выполняемых работ и соответствие их результатов нормам и требованиям действующих нормативных актов и СНиПов.

5.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в помещении, где осуществляется выполнение работ, в соответствии со ст. 38 ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ “О пожарной безопасности”.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами настоящего договора, Стороны разрешают путем переговоров.

6.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор на рассмотрение суда по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если докажут влияние обстоятельств непреодолимой силы: _____________ (наводнение, землетрясение, военные действия), при этом срок выполнения договорных обязательств продлевается на время действия указанных обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, информирует другую Сторону о начале действия вышеуказанных обстоятельств в срок _______________.

7.3. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более _____________, настоящий договор автоматически прекращается.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. Изменения условий настоящего договора оформляются в виде дополнительных соглашений.

8.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

8.4. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

8.4.1. Задание Заказчика.

8.4.2. Смета работ.

8.4.3. График работ.

8.4.4. Копия доверенности представителя Заказчика.

8.4.5. Акт выполненных работ (форма КС-2).

8.4.6. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

8.4.7. Копия Свидетельства N ___ о допуске к работам по устройству внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений, выданного “___”________ ___ г. саморегулируемой организацией ______________ (наименование).

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Подрядчик: ____________/___________________/ ____________/___________________/ (подпись) (должность, Ф.И.О.) (подпись) (должность, Ф.И.О.) М.П. М.П.

Источник: http://xn--80aafg4awbfege9o.xn--p1ai/obrazecy/09/dogovor_podrjada_na_rekonstrukciju_inzhenernyh_.html

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации – Договор оказания услуг, работ

Примерная форма договора подряда на реконструкцию инженерных сетей

г._______________«__» _________ 20__ г.

____________________________, в дальнейшем – “Заказчик”, в лице _________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ______________________ в дальнейшем – “Исполнитель”, в лице ______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили между собой следующий Договор:

Основные термины, применяемые в Договоре

Заказчик – «_____________», – юридическое лицо, созданное, зарегистрированное и действующее по законам Российской Федерации.

Исполнитель – «____________», – юридическое лицо, созданное, зарегистрированное и действующее по законам Российской Федерации, имеющее Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное саморегулируемой организацией «_____________» от «__» _______ 20 __г.

Стороны – Заказчик и Исполнитель, совместно именуемые в тексте настоящего Договора.

Договор – настоящий документ, подписанный надлежаще уполномоченными представителями Сторон и скрепленный их печатями, а также все изменения и дополнения к нему, включая деловую переписку, надлежащим образом оформленную, которая может осуществляться между Сторонами в период его действия.

Объект – проектируемое здание _____________, расположенное на земельном участке по адресу: _____________________________.

Проектные работы – комплекс работ, выполняемых Исполнителем и/или привлеченными им третьими лицами, на условиях настоящего Договора, с целью создания разработки и передачи Заказчику полного комплекта проектно-сметной документации стадии “П” и “РД” по проектированию Объекта.

Проектная и рабочая документация, Проект – полный комплект проектной документации, в т.ч.

сметной рабочей, содержащий графические и текстовые материалы, разработанный и согласованный во всех органах контроля и надзора, включающий архитектурно-градостроительные, архитектурно-планировочные и технические решения, выполненный в соответствии с Заданием на проектирование Заказчика и соответствующий требованиям, предъявляемым уполномоченными органами исполнительной власти; в соответствии с их разрешительными письмами и согласованиями, разработанный Исполнителем и/или привлеченными третьими лицами на условиях настоящего Договора, в строгом соответствии с требованиями действующих нормативов и законодательства РФ, в т.ч. в части порядка разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации. Состав Проектно-сметной документации, разрабатываемой Исполнителем и/или привлекаемыми третьими лицами, определяется Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору), Перечнем выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Договору) и Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору).

Общая стоимость полного комплекса Проектных работ – договорная стоимость выполнения работ по Договору.

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется собственными силами, либо с привлечением иных организаций, имеющих соответствующие Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданные саморегулируемой организацией, осуществить следующие виды работ:

– разработать Проектно-сметную документацию по Объекту: проектируемое здание _________________, расположенное на земельном участке по адресу: _____________________. Предварительная площадь указанного земельного участка составляет      квадратных метров.

Состав и объем разработанной Проектно-сметной документации определяется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 “О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию” и должны быть необходимыми и достаточными для согласования и утверждения проектной документации во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти. Объем Проектно-сметной документации, подлежащей созданию по настоящему Договору, определен в Приложении N 2 (“Перечень работ”) и включает в себя разработку документации на стадии “Проект” и архитектурно-планировочных решений;

– согласовать от имени Заказчика разработанную Проектно-сметную документацию во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти, в соответствующих надзорных и специализированных организациях;

– представить проект от имени Заказчика в государственную экспертизу и получить положительное заключение по Проектно-сметной документации.

1.2. выполняемых по настоящему Договору работ и научные, технические, экономические и другие требования к выполняемым работам определяются настоящим Договором и Приложениями к нему и должны соответствовать требованиям, предъявляемым к Проектно-технической документации СНиП, ГОСТ, ТРД города ______________ и другими действующими нормативными актами.

Проектно-сметная документация, разработанная Исполнителем на условиях настоящего Договора, должна соответствовать всем предписаниям и нормативным актам, действующим на территории Российской Федерации и города _________________, с учетом особенностей проектирования в зоне “Особого градостроительного контроля” рядом с памятником архитектуры (здание железнодорожного вокзала).

1.3. Исполнитель на период действия Договора принимает на себя и осуществляет функции Генерального проектировщика.

Исполнитель в процессе создания Проектно-сметной документации обязуется отслеживать и учитывать разработки в рамках календарного плана-графика работ и платежей, осуществляемых другими участниками выполнения проектных работ, приглашенными как Исполнителем, так и Заказчиком.

Исполнитель вправе получать у других участников выполнения проектных работ информацию, влияющую на создание Проектно-сметной документации.

Кроме того, Исполнитель вправе направлять рекомендации другим участникам выполнения проектных работ, а также обязан по их запросу предоставлять необходимую им информацию. При этом взаимодействие Исполнителя с другими участниками выполнения проектных работ осуществляется при содействии Заказчика.

1.4. Для выполнения Проектных работ по Договору Исполнитель может привлекать третьих лиц как Генпроектировщик по письменному согласованию с Заказчиком.

Исполнитель в обязательном порядке привлекает на субподряд проектные организации, рекомендованные Заказчиком, для выполнения технологических решений по производственным помещениям кухни, ресторана и прачечной и части раздела Архитектурные решения, а именно – фасадные решения на всех стадиях проекта (“П”, “РД”, Авторский надзор).

1.5. Исполнитель независимо от Заказчика в полном объеме осуществляет свои права и обязанности перед третьими лицами, которые могут возникнуть на основании отдельных, заключенных Исполнителем договоров, имеющих отношение к разработке проектно-сметной документации.

1.6. Исполнитель в полном объеме несет ответственность перед Заказчиком за качество Проектно-сметной документации, исполненной третьими лицами, привлеченными Исполнителем, для разработки Проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего Договора.

1.7. Разделы Проектно-сметной документации, не являющейся предметом настоящего Договора, которые выполняются третьими лицами по отдельным Договорам с Заказчиком, в обязательном порядке должны быть согласованы разработчиками данных разделов с Исполнителем.

Утверждая такие разделы, Исполнитель признает, что они не противоречат Проектно-сметной документации, разрабатываемой Исполнителем и действующим нормативным требованиям.

При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за вышеназванные разделы Проектно-сметной документации, в той части, в которой они были утверждены Исполнителем.

1.8.

Стороны признают, что в случаях передачи Сторонами друг другу документации в электронном виде такая передача должна осуществляться в следующих форматах: чертежи – в формате AutoCAD, калькуляции – в формате Excel, все текстовые материалы – в формате Word. Передача документации осуществляется с сохранением ссылок и форматов, без паролей и каких-либо иных средств защиты, в том числе – от копирования.

1.9. Стороны вправе договориться о том, что ведение авторского надзора будет также осуществляться Исполнителем.

В случае принятия такого решения Стороны могут заключить соответствующий договор на ведение авторского надзора в течение 20__ года, при этом стоимость ведения авторского надзора по всем разделам на весь период ведения строительно-монтажных работ, до сдачи Объекта в эксплуатацию, должна составлять сумму в размере____________ (____________________) рублей, в том числе НДС – 18 %.

2. Обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1.

Выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором в полном объеме в соответствии с Разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору), Перечнем выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Договору), Исходной и разрешительной документацией (Приложение N 5 к настоящему Договору), требованиями действующего законодательства Российской Федерации и (города/региона), СНиП, ГОСТ, действующими на время проведения Работ, Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений, Порядком проектной подготовки капитального строительства в г. ______________и в сроки, определенные разделом 4 настоящего Договора и Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору).

2.1.2.

Передать Заказчику по Акту сдачи-приемки проектно-сметную документацию, согласованную Исполнителем в установленном законом порядке, в соответствии с Разделом 1 настоящего Договора, Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору), Перечнем выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Договору) и в сроки, указанные в разделе 4 настоящего Договора и Календарном плане-графике работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору).

2.1.3. Назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Договора и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.

2.1.4. Использовать для выполнения работ таких специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение работ.

2.1.5. По требованию Заказчика переделывать работы, вносить корректировки в Проектную документацию за свой счет без продления срока производства работ в случае их несоответствия условиям и Приложениям настоящего Договора.

2.1.6.

Согласовать готовую Проектно-сметную документацию во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти и управления Российской Федерации и (города/региона) с соответствующими надзорными, специализированными организациями, а также обеспечить прохождение государственной экспертизы в сроки, предусмотренные Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору), кроме случаев нарушения сроков согласования государственными органами, с получением положительного заключения. При этом Исполнитель обязан за свой счет вносить изменения в Проектно-сметную документацию в соответствии с замечаниями указанных выше органов и организаций в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня получения таких замечаний, или в письменно согласованный Сторонами срок.

2.1.7.

Передать Заказчику в сроки, установленные настоящим Договором по каждому этапу работ, пять экземпляров Проектно-сметной документации в печатном виде плюс один экземпляр в электронном виде по каждому этапу работ в объеме, соответствующем условиям настоящего Договора, и счет-фактуру в течение 5 (пяти) дней с момента принятия Исполнителем работ. Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

2.1.8.

В течение 15 рабочих дней со дня подписания настоящего Договора, своими силами и за свой счет застраховать в страховой организации, письменно согласованной с Заказчиком, от своего имени свою ответственность перед Заказчиком, как ответственность генерального проектировщика в отношении выполнения проектных работ по проектированию объекта на сумму _________ рублей (______________________) рублей 00 копеек, с НДС (18%). Срок страхования по договору должен истекать не ранее «__»_______ 20___ г. Указанный договор страхования в качестве страховых случаев должен предусматривать причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, в том числе Заказчика, в результате любых ошибок (упущений) Исполнителя, в том числе арифметических, допущенных при осуществлении Проектных работ по настоящему Договору. Исполнитель обязуется предварительно согласовать условия Договора страхования с Заказчиком.

Кроме того, Стороны признают, что в случае заключения дополнительного договора об осуществлении Исполнителем авторского надзора за строительством Исполнитель обязуется заключить договор страхования своей ответственности, как ответственности генерального проектировщика за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате упущений Исполнителя при осуществлении авторского надзора за проведением строительных работ. Иные условия договора страхования определяются Сторонами при заключении договора на осуществление авторского надзора.

Нотариально заверенная копия договора страхования должна быть предоставлена Заказчику в срок не позднее 10 дней с даты заключения договора страхования Исполнителем. В случае нарушения указанного срока Заказчик вправе начислить Исполнителю пени в размере 0,1% от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.

В случае, если по каким-либо причинам любой из договоров страхования прекратит свое действие до истечения установленных в настоящем пункте сроков, Исполнитель обязан продлить срок действия договора с предоставлением Заказчику копии соглашения о продлении договора страхования или нового договора страхования не позднее 5 рабочих дней с даты окончания соответствующего срока действия договора страхования.

2.1.9. По запросу Заказчика в течение 3 дней предоставлять ему отдельные разделы Проектно-сметной документации (планы, разрезы, фасады, схемы инженерных сетей и т.п.

), подготовленные Исполнителем в формате AutoCAD, для работы по смежным разделам Проектно-сметной документации (дизайн, наружные сети ВК, газопровод и т.п.).

По письменному запросу Заказчика в течение 5 дней предоставлять отдельные расчеты и обоснования принятых проектных решений.

2.1.10. Учитывать решения Дизайнера по интерьерам (“Дизайн-проект интерьеров номерного фонда и общественных зон гостиницы”) в своем проектировании.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.