+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Примерная форма договора толлинга (на изготовление готовой продукции из давальческого сырья)

Содержание

Договор на изготовление продукции из давальческого сырья

Примерная форма договора толлинга (на изготовление готовой продукции из давальческого сырья)

дата и место подписания

___(наименование юридического лица) (ФИО должность)___ в лице _________________, действующ__ на основании ___(устава, положения, доверенности)___, именуемое в дальнейшем”Заказчик”, с одной стороны, и ___(наименование юридического лица)___ в лице ___(ФИО должность) ___, действующ__ на основании ___(устава, положения, доверенности)___, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, с другой стороны, совместно именуемые”Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется изготовить по заданию Заказчика следующую продукцию: _____________ (далее – готовая продукция), передать ее Заказчику, а Заказчик обязуется принять готовую продукцию и оплатить ее.

1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору своими силами с использованием собственного оборудования из сырья Заказчика.

1.2.1. Требования к качеству сырья: ___________________________.

1.2.2. Требования к качеству готовой продукции: _______________.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания составить смету работ и график работ и отправить на утверждение Заказчику с приложением расчета количества необходимого для выполнения работ сырья.

2.1.2. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика сырья по акту приема-передачи сырья (Приложение N _____) оформить приходный ордер по форме N М-4 с указанием того, что сырье поступило на давальческих условиях, приступить к изготовлению продукции и завершить изготовление не позднее _______ с момента его начала.

2.1.3. По окончании работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи готовой продукции, подготовить к согласованной дате следующие документы: акт выполненных работ, счет, счет-фактуру, отчет о расходовании сырья, сертификат по качеству готовой продукции.

2.1.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи, передать Заказчику готовую продукцию по форме N МХ-18, утвержденной Постановлением Росстата от 09.08.1999 N 66, и документы, перечисленные в п. 2.1.3 настоящего Договора.

2.1.5. Предупредить Заказчика в срок ________ и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: – непригодности или несоответствия предоставленного Заказчиком сырья условиям настоящего Договора о качестве;

– не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности изделий либо создают невозможность завершения работы в срок.

2.1.6. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и повышении стоимости работы Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика в срок __________.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика.

2.2.2. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика сметы и графика работ утвердить указанные документы или предоставить мотивированные возражения по существу.

2.2.3. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика расчета количества сырья предоставить Подрядчику соответственное количество сырья по накладной ТОРГ-12.

2.2.4. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2.5. По получении уведомления Подрядчика о завершении работ согласовать с Подрядчиком дату приема-передачи готовой продукции.

2.2.6. Принять готовую продукцию не позднее даты, согласованной Сторонами.

2.2.7. В случае обнаружения недостатков готовой продукции сообщить об этом Подрядчику и согласовать с ним сроки и порядок исправления обнаруженных недостатков.

2.2.8. В случае получения уведомления Подрядчика, предусмотренного п. 2.1.5 настоящего Договора, направить Подрядчику свои указания не позднее _______ с момента получения уведомления.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена в согласованной Сторонами смете работ (Приложение N _____ к настоящему Договору).

3.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в следующем порядке: _________________ в следующие сроки: ________________.

4. СРОК ДОГОВОРА

4.1. Срок действия настоящего Договора: с момента его подписания Сторонами до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

4.2. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.

4.2.1. Изменение условий договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 – 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за __________ до даты предполагаемого расторжения.

5. ЭКСПЕРТИЗА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. При возникновении между Сторонами спора по поводу любых недостатков готовой продукции по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик (вариант: Стороны в равных долях). В случае если экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения своих расходов, понесенных на экспертизу.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

6.1. Гарантийный срок по настоящему Договору установлен в течение _______ со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ.

6.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Подрядчик несет ответственность за гибель/повреждение предоставленного Заказчиком сырья с момента подписания акта приема-передачи сырья (Приложение N _____).

7.2.

В случаях, если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора и задания Заказчика, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для использования в целях настоящего Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если недостатки работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения задания или от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере __________ руб. за каждый день просрочки.

7.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: _________________, Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному Договору, обязана в течение ______ известить другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

8.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более _________________, то каждая из Сторон будет вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

9.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в ____________ суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

10.2.1. Задание Заказчика (Приложение N _____).

10.2.2. Копии доверенностей уполномоченных представителей Заказчика (Приложение N _____).

10.2.3. Акт приема-передачи сырья и тары (Приложение N _____).

10.2.4. Копии сертификатов по качеству:
а) сырья, б) готовой продукции (Приложение N _____).

10.2.5. Приходный ордер по форме N М-4 (Приложение N _____).

10.2.6. Накладная по форме N МХ-18 (Приложение N _____).

10.2.7. Акт выполненных работ (Приложение N _____).

10.2.8. Отчет о расходовании сырья (Приложение N _____).

10.2.9. Смета работ (Приложение N _____).

10.2.10. График работ (Приложение N _____).

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Источник: https://www.xn----ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai/index.php?doc=1024

Договор производства из давальческого сырья

Примерная форма договора толлинга (на изготовление готовой продукции из давальческого сырья)

Подрядчик несет ответственность за гибель/повреждение предоставленного Заказчиком сырья с момента подписания акта приема-передачи сырья (Приложение N ). 7.2.

В случаях, если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора и задания Заказчика, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для использования в целях настоящего Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;в) возмещения своих расходов на устранение недостатков. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

2.1.3. По окончании работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи готовой продукции, подготовить к согласованной дате следующие документы: акт выполненных работ, счет, счет-фактуру, отчет о расходовании сырья, сертификат по качеству готовой продукции. 2.1.4.

Договор производства из давальческого сырья образец

Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 9.2. В случае если стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.

Внимание

СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторон и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

10.2.

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 10.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

11.

Давальческий договор подряда

Переработчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Переработчиком в назначенный срок этого требования — отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Переработчика, а также потребовать возмещения убытков; 6.1.4. предъявлять Переработчику требования, связанные с ненадлежащим качеством готовой продукции; 6.2. Давалец обязан: 6.2.1. передать Переработчику сырье по акту приемки-передачи сырья в переработку; 6.2.2.
в сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим договором, с участием Переработчика осмотреть и принять готовую продукцию, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Переработчику; 6.2.3. оплатить работу Переработчика в порядке и в сроки, установленные разделом 4 настоящего договора. 6.3.

Договор подряда с давальческим сырьем (материалами): образец

Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику все Акты на выполненные работы. 2.1.3. Представить Заказчику в полном объеме исполнительную документацию. 2.1.4.

Устранять все недоделки в течение времени, согласованного Сторонами.

При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее дней с даты подписания Перечня доработок (именуемый в дальнейшем «Перечень»).
2.1.5.

Сдать выполненные работы Заказчику. 2.2. Заказчик обязуется: 2.2.1. До начала производства работ предоставить Подрядчику по накладной сырье в необходимом количестве.

2.2.2. Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ документацию. 2.2.3. Производить расчеты с Подрядчиком своевременно и в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, досрочно принять работы. 2.2.5.

При передаче сырья перехода права собственности на него не происходит, Давалец остается собственником переданного сырья и изготовленной продукции. 1.3. При выполнении обязательств по настоящему договору Переработчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Давальца.
2.

Важно

Распределение рисков между Сторонами 2.1. Давалец несет риск случайной гибели или случайного повреждения сырья, переданного для переработки. 2.2. Переработчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения готовой продукции до ее приемки Давальцем.

2.3.

При просрочке передачи или приемки готовой продукции риски, предусмотренные в пункте 2.2 настоящего договора, несет Сторона, допустившая просрочку. 3. Сроки выполнения работ 3.1. Стороны установили следующие сроки изготовления продукции: Начальный срок выполнения работ — не позднее » » г.

Конечный срок выполнения работ — не позднее » » г.

Образец договора на изготовление из давальческого сырья

Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору. 3. ЦЕНА ДОГОВОРА 3.1.

Стоимость работ по настоящему Договору, согласно смете (Приложение N 1 к настоящему договору) составляет ( ) рублей, в том числе НДС — ( ) рублей. 3.2. Заказчик оплачивает аванс в размере % от стоимости работ, указанной в п. 3.

1 настоящего Договора, что составляет ( ) рублей в течение дней с момента подписания настоящего Договора. 3.3. Заказчик выплачивает оставшиеся % от стоимости работ, указанной в п. 3.

1 настоящего Договора, что составляет ( ) рублей в течение дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 3.4. Расчеты производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет исполнителя. 3.5.

Договор на изготовление ювелирных изделий из давальческого сырья

Например, компания занимается заготовкой леса, потом они эту древесину отдают на переработку подрядной организации и взамен уже получают определенного рода стройматериалы. При этом право собственности на сырье и изготавливаемую продукцию не переходит к переработчику, а остается за давальцем — он его не списывает со своего баланса.

Но при этом заказчик несет ответственность за сохранность переданного ему сырья — обычно такое условие включается в текст договора.

Заключая давальческий договор подряда стоит не только прописать, в каком объеме и количестве будет переданы на переработку материалы, но также документально зафиксировать сам факт их передачи и оформить необходимые документы для первичного учета.

Договор на производство товара из давальческого сырья

Давалец возмещает Переработчику убытки, причиненные отказом от исполнения настоящего договора, в порядке, предусмотренном ст. 717 ГК РФ. 9. Порядок расторжения договора 9.1. Давалец вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае: 9.1.1. неоднократного нарушения

Переработчиком сроков сдачи готовой продукции; 9.1.2. несоблюдения Переработчиком требований к качеству готовой продукции. 9.2. Переработчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае систематического нарушения Давальцем сроков оплаты готовой продукции.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 10. Заключительные положения 10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до » » 20 г. 10.2.

Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 10.3.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному Договору, обязана в течение известить другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств. 8.3.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более , то каждая из Сторон будет вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору. 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 9.1. Споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров. 9.2.

В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10.1. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 10.2.

Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения: 10.2.1. Задание Заказчика (Приложение N ). 10.2.2.

Образцы документов ДОГОВОР N на изготовление продукции из давальческого сырья г. » » г. , в лице , (наименование юридического лица)(Ф.И.О, должность) действующ на основании , именуемое в дальнейшем «Заказчик», (устава, положения, доверенности) с одной стороны, и в лице (наименование юридического лица) , действующ на основании , (Ф.И.

О, должность)(устава, положения, доверенности) именуемоев дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместноименуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по изготовлению из материалов Заказчика и с использованием оборудования Подрядчика, .

2. Обязательства Сторон по договору 2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 2.1.2.

Источник: http://lcbg.ru/dogovor-proizvodstva-iz-davalcheskogo-syrya/

Образец спецификации к договору переработки довальческого сырья

Примерная форма договора толлинга (на изготовление готовой продукции из давальческого сырья)

4.3. Производитель выставляет Собственнику счета на оплату либо после получения______________________, либо после подписания акта приема-передачи готовой продукции. 5.2.

Факт выполнения договора удостоверяется подписанным обеими сторонами акта выполненных работ (услуг).

8.2.

Срок подачи претензии не более 3-х дней с момента подписания акта приемки-передачи или акта выполненных работ (услуг).

3.1 настоящего Договора, что составляет _______________ (____________) рублей в течение _____ дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Расчеты производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет исполнителя.

4. Сроки выполнения по 4.1. Датой начала работ является дата поступления аванса, указанного в п.

3.1.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания с учётом рекомендаций и требований Заказчика и информировать его о них.

3.1.2. Привлекать к выполнению задания Заказчика в качестве субподрядчиков третьих лиц (юридических и физических). 3.1.4.

Определять состав и объём нормативно-технической документации и другой технической информации (ТУ, ГОСТ, рецептура и др.), необходимой для организации и осуществления производства.

Панель ручного поиска договоров

Саргатка, ул.

Северная, д. 6. 2.1. Цена выполнения работ по настоящему договору составляет 826 000 руб., в том числе НДС — 126 000 руб., за 16 т готовой продукции — крахмала. Цена работ по настоящему договору является твердой и изменению не подлежит.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1.1.

Выполнять работы, предусмотренные настоящим договором, в установленные в нем сроки и качественно.

2.3.2. Оплатить выполненную Подрядчиком переработку в порядке и сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора.

2.3.3. Подписать Акт выполненных работ в течение ____ (________) дней с момента его получения от Подрядчика, либо предоставить мотивированный отказ в письменном виде в этот же срок. 2.4.1. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика.

Примерная форма договора толлинга (на изготовление готовой продукции из давальческого сырья)

Стороны установили следующие сроки изготовления продукции: Начальный срок выполнения работ — не позднее «__» __________ ____г.

Конечный срок выполнения работ — не позднее «__» __________ ____г.

Срок сдачи готовой продукции — «__» __________ ____г.

3.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.

3.1.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания с учётом рекомендаций и требований Заказчика и информировать его о них. 3.1.2.

Привлекать к выполнению задания Заказчика в качестве субподрядчиков третьих лиц (юридических и физических). 3.1.4.

Определять состав и объём нормативно-технической документации и другой технической информации (ТУ, ГОСТ, рецептура и др.), необходимой для организации и осуществления производства.

Договор подряда (переработка давальческого сырья) — ОБРАЗЕЦ — Юридическая Компания ЮСАКТУМ, Доверьтесь профессионалам!

2.1.

Исполнитель обязуется по отдельным заданиям Заказчика (далее – Заказам, Приложение № 1 к Договору) выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, согласно Технологическим инструкциям (Приложение № 2 к Договору) и рецептурам Заказчика (Приложение № 3 к) , и в соответствии с нормативно-технической документацией, предусмотренной действующим законодательством РФ и, и передать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Стороны установили следующие сроки изготовления продукции: Начальный срок выполнения работ — не позднее «__» __________ ____г. Конечный срок выполнения работ — не позднее «__» __________ ____г. Срок сдачи готовой продукции — «__» __________ ____г.

3.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.

(давальческий договор; договор подряда переработки давальческого сырья) в лице _______________________________________________________________________ , действующего на основании ____________________________________________________ , в лице генерального директора __________________________________________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий (далее по тексту – договор) о нижеследующем: ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК обязуется вы­полнить в соответствии с условиями договора квалифициро­ванную работу (требования раздела 2 договора) по переработке сырья ЗАКАЗЧИКА, а последний обязу­ется принять результат этой работы и оплатить его.

Источник: http://buropalazzo.ru/obrazec-specifikacii-k-dogovoru-pererabotki-dovalcheskogo-syrja-25977/

Давальческий договор подряда. Образец заполнения и бланк для скачивания 2019 года

Примерная форма договора толлинга (на изготовление готовой продукции из давальческого сырья)
Давальческий договор подряда (он же договор толлинга) относится к не упомянутым в законодательстве типам договоров. Регламентация давальческого договора проводится по аналогии с родственным ему договором подряда.

Предмет договора

Как и договор подряда, толлинг подразумевает соглашение, в силу которого исполнитель (подрядчик) принимает на себя обязательство выполнить определенный вид работы по поручению заказчика.

Особенностью давальческого договора является не сам предмет, а способ и условия его исполнения. Так, в силу договорных обстоятельств, исполнитель не только обязуется выполнить заказ, но и произвести продукцию из сырья либо материалов, предоставляемым заказчиком. В свою очередь, заказчик при давальческом подряде получает дополнительную функцию поставщика, то есть «давателя».

Регламентация

По своей юридической природе договор давальческого подряда (толлинга) можно отнести к категории непоименованных договоров, поскольку ни один нормативный акт не содержит в себе перечисления условия и особенностей толлинга.

Любая лакуна (пробел) в законодательстве подпадает под регулирование по аналогии. Наиболее близким (аналогичным) толлингу видом договора является договор подряда, хотя он и не охватывает все его индивидуальные признаки.

В известной степени договор давальческого подряда – это юридический нонсенс, в силу которого судебная практика оперирует определениями, не содержащимися в Гражданском кодексе РФ, такими как «давалец» в отношении заказчика и «переработчик» в отношении исполнителя.

Условия договора в соответствии с ГК

Обязательством подрядчика по давальческому договору, по аналогии со ст.703 ГК РФ, регламентирующей договор подряда, будет выполнение работы по указанию заказчика. Направление работ может быть разнообразным, а общим условием будет передача результатов работы заказчику.

Однако по стандартному договору подряда работа должна быть выполнена собственными силами подрядчика и с использованием его материалов и средств производства.

Регулирование давальческих договоров условиями договора подряда стало возможным в силу того, что требования ст.ст. 703, 704 ГК в части выполнения работ иждивением исполнителя не являются директивными, а оставляются на усмотрение сторон. Более того, статья 713 ГК регламентирует условия выполнения работ с использованием материалов и сырья, предоставленных заказчиком.

Исходя из вышеизложенного, можно считать, что толлинг вполне регламентируется главой 37 Гражданского кодекса РФ.

Выгоды соглашения

Заключая давальческий договор, заказчик избавляется от необходимости содержать или поддерживать собственное сырьеперерабатывающее производство, исключая таким образом производство из цепочки сырье-производство-реализация. Произведенное либо приобретенное сырье он передает исполнителю, обладающему производственными мощностями, выплачивает ему вознаграждение, получает готовый продукт и занимается его реализацией.

Подрядчик, в свою очередь, получает объем работ для своих производственных мощностей, не затрачивая средств и времени на поиск поставщиков сырья и последующих реализаторов готовой продукции.

Специфические условия давальческого договора

Договор давальческого подряда должен содержать в себе не только указание предмета договора, но и отношения сторон по передаче и использованию давальческого материала.

При этом, поскольку материал относится к категории вещей, обладающих только родовыми признаками, сам договор должен содержать в себе нотификации относительно:

  • вида материала или сырья;
  • технических характеристик, например маркировки сырья;
  • количества, определяемого весом, метрами (погонными, квадратными либо кубическими), литрами и т.д.

Сроки договора обусловливаются реальными возможностями исполнителя по изготовлению из полученных материалов готовой продукции.

Полученный исполнителем материал в конечном итоге возвращается обратно к заказчику, но уже в переработанном виде; исполнитель не становится собственником материала. Поэтому договор давальческого подряда (толлинга) может содержать в себе условие возврата заказчику неиспользованной части материалов либо отходов материала.

Если же заказчик оставляет остатки или отходы исполнителю, то, как правило, использует это с целью зачета остатков в стоимость оплаты работы исполнителя.

Особое положение давальческих материалов

Как говорилось выше, переданные подрядчику давальческие материалы остаются в собственности заказчика. Поэтому на материалы (сырье) не могут распространяться никакие долговые обязательства подрядчика.

Соответственно, на них не может быть наложен арест по исполнительным производствам, они не могут быть включены в конкурсную массу при процедуре банкротства.

В силу этих причин договоры давальческого подряда становятся способами ухода от исполнения долговых обязательств. Для достижения этих целей, по взаимной договоренности контрагентов, заключаются фиктивные договоры толлинга, выводящие часть имущества должника из конкурсной массы.

Как правило, подобные договоры отличаются от обычных тем, что право собственности на давальческий материал по ним принадлежит сторонним компаниям.

Подобная особенность была замечена и оценена судебными инстанциями.

В силу этой оценки в судебной практике уже имеются случаи, когда давальческое сырье, включенное в конкурсную массу, не исключалось из нее по заявлениям третьих лиц об освобождении имущества от ареста.

Прочие условия давальческого договора

Отдельного рассмотрения требуют вопросы ответственности подрядчика за сохранность материалов заказчика и о распределении между контрагентами договора рисков порчи либо уничтожения материалов.

В силу статьи 714 ГК ответственность за сохранность полученного от заказчика сырья несет подрядчик. Риск случайной гибели или порчи материалов лежит на заказчике.

Неустойка по давальческому договору

В силу специфичности договора толлинга неустойка не может быть рассчитана исходя из стоимости материалов или стоимости работ. В соответствии с Постановлением ФАС по Московской области от 18 марта 2014 года (н/д А40-51605/11-23-418) размер неустойки может быть рассчитан как согласованный процент исходя из общей стоимости работ по договору.

Нотифицируя в договоре давальческого подряда условия начисления неустойки, следует внимательно отнестись к определению сроков ее начисления. То есть отсутствие нотификации, регламентирующей начисление неустойки за день просрочки (например, 0,1 процента за день просрочки), приведет к тому, что неустойка будет выплачена единоразово за весь период в размере 0,1%.

Бланк давальческого договора подрядаОбразец давальческого договора подряда

Источник: https://zakonius.ru/obrazec/davalcheskij-dogovor-podryada

Производство на давальческом сырье договор образец

Примерная форма договора толлинга (на изготовление готовой продукции из давальческого сырья)

Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за до даты предполагаемого расторжения. 5. ЭКСПЕРТИЗА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 5.1.

При возникновении между Сторонами спора по поводу любых недостатков готовой продукции по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик (вариант: Стороны в равных долях).

В случае если экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения своих расходов, понесенных на экспертизу. 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА 6.1.

Гарантийный срок по настоящему Договору установлен в течение со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ. 6.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1.

Внимание

Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за до даты предполагаемого расторжения. 5. ЭКСПЕРТИЗА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 5.1. При возникновении между Сторонами спора по поводу любых недостатков готовой продукции по требованию любой из Сторон назначается экспертиза.

Расходы на экспертизу несет Подрядчик (вариант: Стороны в равных долях). В случае если экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения своих расходов, понесенных на экспертизу.
6.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА 6.1. Гарантийный срок по настоящему Договору установлен в течение со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ. 6.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1.

Договор на изготовление продукции из давальческого сырья

Образцы документов ДОГОВОР N на изготовление продукции из давальческого сырья г. » » г. , в лице , (наименование юридического лица)(Ф.И.О, должность) действующ на основании , именуемое в дальнейшем «Заказчик», (устава, положения, доверенности) с одной стороны, и в лице (наименование юридического лица) , действующ на основании , (Ф.И.

О, должность)(устава, положения, доверенности) именуемоев дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместноименуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по изготовлению из материалов Заказчика и с использованием оборудования Подрядчика, .
2.

Важно

Обязательства Сторон по договору 2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2.

Образец договора подряда с давальческим материалом

Примерная форма договора толлинга (на изготовление готовой продукции из давальческого сырья)

1.9. Скрытые недостатки Продукции – недостатки Продукции, которые обнаружены Заказчиком в течение всего срока годности Продукции. 2.4. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется: 2.4.2. Иметь в наличии необходимые сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения, иную нормативно-техническую документацию, предусмотренную законодательством РФ.

Договор подряда на изготовление продукции из давальческого сырья

2.1.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи, передать Заказчику готовую продукцию по форме N МХ-18, утвержденной Постановлением Росстата от 09.08.1999 N 66, и документы, перечисленные в пп.

2.1.3 настоящего Договора. 2.1.5.

Предупредить Заказчика в срок ________ и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: — непригодности или несоответствия предоставленного Заказчиком сырья условиям настоящего Договора о качестве; — не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности изделий либо создают невозможность завершения работы в срок.

Учет давальческих материалов в строительстве

К-т 003 — списаны давальческие материалы с забалансового счета при их использовании для производства работ.

В соответствии с письмом Минфина России от 22.07.2003 N 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» данные по забалансовым счетам включаются в состав показателей бухгалтерской отчетности.

Они отражаются в виде справочной таблицы к балансу.

Формы бухгалтерской отчетности носят рекомендательный характер, но если у организации есть показатели по забалансовым счетам и они не включены в бухгалтерскую отчетность, то такая отчетность может быть признана недостоверной.

Таким образом, наличие накладной по форме N М-15 для подрядчика обязательно.

Движение по схемам «работа-деньги» и «работа-продукция»

Тип операции «работа-деньги» подразумевает выполнение работы по заказу с денежной оплатой.

Характерные признаки операции:

Договор строительного подряда (строительство нежилого хозяйственного строения с использованием материалов заказчика)

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 3.1.8. По требованию Заказчика устранять за счет Заказчика недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности.

Выполнение работ по — «давальческому» договору

Основанием для приемки и оприходования давальческих материалов может являться оформленная заказчиком накладная по форме № М-15 п. 47 Методических указаний .

При этом сотрудник, ответственный за приемку материалов, должен в строке «Получил» указать фамилию, должность и расписаться.

Если материалы передаются по акту и в нем нет строчки для отметки о приеме материалов, тогда на документе можно поставить штам п п.

Источник: http://yuridicheskayakonsulitatsiya.ru/obrazec-dogovora-podrjada-s-davalcheskim-materialom-28149/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.